首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
某建筑工程公司(乙方)于2010年4月20日与某建设单位签订了建设商务大厦的施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获得甲方聘请的监理工程师批准,甲方也在批准书上签字盖章。该工程的基坑采取机械大开挖施工,土方量为6000立方米,施工方案规定:乙方可租用挖掘
某建筑工程公司(乙方)于2010年4月20日与某建设单位签订了建设商务大厦的施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获得甲方聘请的监理工程师批准,甲方也在批准书上签字盖章。该工程的基坑采取机械大开挖施工,土方量为6000立方米,施工方案规定:乙方可租用挖掘
admin
2013-01-25
25
问题
某建筑工程公司(乙方)于2010年4月20日与某建设单位签订了建设商务大厦的施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获得甲方聘请的监理工程师批准,甲方也在批准书上签字盖章。该工程的基坑采取机械大开挖施工,土方量为6000立方米,施工方案规定:乙方可租用挖掘机施工。合同约定按承包工程项目范围及施工措施费包干;约定在本年度5月11日开工,5月20日土方工程完工;5月21日至5月31日停工,由甲方另行安排,6月1日施工单位可进行正常施工。在实际施工中发生了以下五个事件:
事件一:因租用的挖掘机大修,晚开工2天,造成人员窝工50个工日;
事件二:施工过程中,因遇软弱土层,接到监理工程师于5月15日停工的命令,进行地质复查,配合用工25个工日;
事件三:5月19日接到监理工程师于5月20日复工的命令,同时提出基坑开挖加深2米的设计变更通知单;
事件四:5月20日至5月22日,因下大雨迫使基坑开挖暂停,造成人员窝工50个工日;
事件五:5月23日用30个工日修复冲坏的永久性道路,5月24日恢复工作,最终基坑于5月30日挖掘完毕。
根据题意,回答下列问题:
针对事件一,在下列选项中,正确的是( )。
选项
A、施工单位可以索赔
B、施工单位不可以索赔
C、延迟开工是施工单位的责任
D、延迟开工是建设单位的责任
答案
B,C
解析
该租用的挖掘机大修是施工单位的责任造成的,因此施工单位不可以索赔。
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/Nec1FFFM
本试题收录于:
建筑经济专业知识与实务题库中级经济师分类
0
建筑经济专业知识与实务
中级经济师
相关试题推荐
根据“熟知业务”的要求,作为一名银行业从业人员,有三个方面的知识是不可或缺的,以下不属于这三方面的知识的是()。
关于巴塞尔委员会的宗旨,下列说法中错误的是()。
近年来,我国城市商业银行呈现的新发展趋势中不包括()。
某银行的贷款客户因为经营不善、无法偿还该银行的债务,已向人民法院提出破产清算的申请,下列说法正确的是()。
作为一名从事信贷工作的从业人员,属于明显违反职业操守,有些还将带来相应的行政处罚或刑事责任的行为的有()。
关于中国保险业监督管理委员会的职能,下列说法正确的是()。
影响金融风险的因素非常复杂,各种因素相互交织,难以事前完全把握,这体现了金融风险的基本特征中的()。
2009年4月,甲公司因欠乙公司货款l00万元不能按时偿还,向乙公司请求延期至2010年4月1日还款,并愿意以本公司所有的3台大型设备进行抵押和l辆轿车进行质押,为其履行还款义务提供担保。乙公司同意了甲公司的请求,并与甲公司订立了书面抵押和质押合同。甲公
需要是指人们在想要达成某一目的时感觉到某种()的状态
随机试题
Shoppingforclothesisnotthesameexperienceforamanasitisforawoman.Amangoesshopping(11)______heneedssometh
宫内生长迟缓儿易发生围生期窒息,且多留有神经系统后遗症。()
下列不属于必须经股份有限公司出席股东大会三分之二以上表决权股东通过的事项是()。
开发区区域环境影响评价重点包括()。
2011年9月10日,天明公司的财务科长持有关证件到A银行营业部办理基本存款账户开立手续,A银行工作人员审查了其开户的证明文件,并留存了相关证件的复印件,并为其办理了开户手续。同日该财务科长持以上证件和与B银行签订的贷款合同到B银行开立了一个一般存款账户。
城市用地布置,建筑物的结构、朝向、间距和排列方式,以及道路走向、市政工程设施状况等都与气候条件密切相关。其中与规划相关性大的气候要素有()等儿方面。
某公司注册资本100万元,有人要投资100万元人民币,占2%的股份,公司投后估值为()。
设A,B及A*都是n(n≥3)阶非零矩阵,且AB=O,则r(B)=().
A、VATistheacronymofValueAddedTax.B、VATisataxchargedonmostgoodsinBritain.C、VATisnotchargedondifferentserv
Duringaverageyear,about50peoplediefromcarbonmonoxidepoisoningin【M1】______theUK,causeddirectlybyfumesfromhome
最新回复
(
0
)