背景资料： 2016年3月，A施工单位与某建设单位签订了一项传输设备安装工程的施工合同，合同金额为70万元，工期自4月1日至6月30日，合同未约定保修期。项目部安排的进度计划和成本强度预算如下表所示。工程按期开工，但建设单位于6月1日

admin2020-11-03 24

问题背景资料：
2016年3月，A施工单位与某建设单位签订了一项传输设备安装工程的施工合同，合同金额为70万元，工期自4月1日至6月30日，合同未约定保修期。
项目部安排的进度计划和成本强度预算如下表所示。

工程按期开工，但建设单位于6月1日根据需要作出如下变更：
(1)其中一个终端站增加一套网管设备新增90工日的工作量。
(2)增加10km管道光缆的施工工作量。
A施工单位根据本单位实际情况接受了第(1)项变更，拒绝了第(2)项变更。建设单位将第(2)项变更另行委托给了B施工单位。第(1)项变更造成A施工单位进度拖后1周；第(2)项变更导致A施工单位停工2周。工程最终于7月21日完成，A施工单位同时将竣工技术文件和工程结算文件报送建设单位。工程于7月25日初验后进入试运行，至10月24日结束；10月31日终验后于11月1日8时投入使用。
问题：
A施工单位可索赔的工期是多少?可索赔的费用有哪些?

选项

答案由于建设单位作出的变更造成了施工单位的进度拖后和费用增加，故施工单位可以向建设单位进行工期和费用的索赔。A施工单位可索赔的工期＝1＋2＝3(周)；可索赔的费用为第(1)项变更增加的费用和第(2)项变更导致的停工损失费。

解析

转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/NO7PFFFM

本试题收录于：通信与广电工程管理与实务题库一级建造师分类

通信与广电工程管理与实务

一级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

通信与广电工程管理与实务

一级建造师

某施工单位接受业主邀请，参加3个2．5万t级泊位海港高桩码头的投标，为此该施工单位组织人员进行标书的编写和投标工作。问题：投标文件送达后，如发现投标文件中部分内容需补充如何办理?

某海港拟建3个2．5万t级泊位码头，业主通过招标选择施工单位，某一级港口与航道专业资质的施工单位与具有二级港口与航道专业资质的施工单位组成联合体参加投标。问题：何谓联合体投标?

某吹填工程，吹填区面积4．0km2、设计吹填工程量3000万m3，采用耙吸挖泥船—储砂坑—绞吸挖泥船联合施工的方式进行吹填，吹填土质为细粉砂，平均吹距为5km，取砂运距为30km。问题：简述本工程所采用的联合施工方式的特点。

通过系统的技术研讨和安排，确定项目主要技术方案以及开工后的技术工作计划，此内容属于项目技术管理的()内容。

模袋混凝土坝面模袋布的()等指标应满足设计要求。

港航工程大体积混凝土构筑物不正确的防裂措施是()。

依照《民用机场管理条例》的规定，在民用航空无线电台(站)电磁环境保护区域内从事影响民用机场电磁环境保护活动的，由()责令改正；情节严重的，处2万元以上10万元以下的罚款。

如果飞机进近航道稍低于正确航道，驾驶员会看到PAPI系统指示的灯光信号颜色自靠近跑道向外依次为()。

1930年8月，国民党民主人士邓演达领导成立的中间党派是()

DespiteDenmark’smanifestvirtues,DanesnevertalkabouthowproudtheyaretobeDanes.ThiswouldsoundweirdinDanish.Whe

被告人刘某在案件审理期间死亡，法院作出终止审理的裁定。其亲属坚称刘某清白，要求法院作出无罪判决。对于本案的处理，下列哪些选项是正确的?(2013年卷二第74题)

投资人是出资人也是受益人,可以是法人也可以是自然人,大的投资者往往也是发起人。()

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，事故调查组应当自事故发生之日起()日内提交事故调查报告。

德国心理学家苛勒采用“接竿实验”和“叠箱实验”对黑猩猩的问题解决行为进行了一系列的研究，从而提出了学习的()

不具有结构性、系统性、简约性等特点的课程是()。

战时窝藏逃离部队军人罪与窝藏罪的主要区别是什么？