某建筑公司于2009年3月8日与某建设单位签订了修建建筑面积为3000m2工业厂房(带地下室)的施工合同。该建筑公司编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。施工进度计划已经达成一致意见。合同规定由于建设单位责任造成施工窝工时，窝工费用按原人工费

admin2010-02-26 40

问题某建筑公司于2009年3月8日与某建设单位签订了修建建筑面积为3000m2工业厂房(带地下室)的施工合同。该建筑公司编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。
施工进度计划已经达成一致意见。合同规定由于建设单位责任造成施工窝工时，窝工费用按原人工费、机械台班费60%计算。
在专用条款中明确6级以上(含6级)大风、大雨、大雪、地震等自然灾害按不可抗力因素处理。工程师应在收到索赔报告之日起28天内予以确认，工程师无正当理由不确认时，自索赔报告送达之日起28天后视为索赔已经被确认。
根据双方商定，人工费定额为30元/工日，机械台班费为1000元/台班。
建筑公司在履行施工合同的过程中发生以下事件：
事件1：基坑开挖后发现地下情况和发包商提供的地质资料不符，有古河道，须将河道中的淤泥清除并对地基进行二次处理。为此，业主以书面形式通知施工单位停工10天，窝工费用合计为3000元。
事件2：2009年5月18日发生6级大风，一直到2009年5月21日开始施工，造成20名工人窝工。
事件3：2009年5月21日用30个工日修复因大雨冲坏的永久道路，2009年5月22日恢复正常挖掘工作。
事件4：2009年5月27日因租赁的挖掘机大修，挖掘工作停工2天，造成人员窝工10个工日。
事件5：2009年5月29日，因外部供电故障，使工期延误2天，造成20人窝工，2台施工机械窝工。
事件6：在施工过程中，发现因业主提供的图样存在问题，故停工3天进行设计变更，造成人工窝工的60个工日，机械窝工9个台班。
问题：
建设单位应给予承包单位补偿工期多少天?补偿费用多少元?

选项

答案建设单位应给予承包单位补偿工期：(10+3+2+3)天=18天建设单位应给予承包单位补偿费用：(3000+900+6480)元=10380元

解析

转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/Mu9cFFFM

本试题收录于：建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

设备工程安装验收的程序主要包括()。

以下选项中不属于设备采购合同主要条款内容的有()。

选择安装设备采购合同类型时，应考虑的因素有()。

在FIDIC“黄皮书”以及ICE编制的合同文件中，都将设备监理工程监理人员分为()。

《建设工程委托监理合同》的标的是()。

新黄皮书规定了通过()解决争议的程序。

工程师可以随时用()向其助手委派任务和授权，也可以撤销此类委派和授权。

下列不属于承包商进行的生产设备制造、材料生产加工以及工程的所有作业实施使用的方法是()。

在《生产设备和设计-施工合同条件》中，在()部分后附有担保保函格式。

在西蒙看来，手段一目的链中最高层次的运作目标是()

(1)请将“没有一个自学成才者不是经过刻苦努力的”换质位，写出换质位的公式和换质位后的结论。(2)找出能反驳“所有的被告都是有罪的”的判断，并指出为什么能反驳。

肝炎后肝硬化门静脉海绵样变

关于生物碱的性质说法错误的是

设A是3阶矩阵，P=(α1，α2，α3)是3阶可逆矩阵，且P-1AP=若矩阵Q=(α1，α2，α3)，则Q-1AQ=()。

砂浆的强度是由边长为()的立方体标准试块，经过28d标准养护，测得一组六块的抗压强度值来评定的。

一个社会的教育发展进程与其政治经济发展进程之间的关系是()

设函数f(x)=计算I=，其中D={(x，y)｜x2+y2≤4}．

设有定义：longx=745321L，则能正确输出变量x的语句是()。