首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某工程的施工合同工期为16周,项目监理机构批准的施工进度计划图如图9-1作图所示。各工作均按匀速施工。施工单位的报价单(部分)见表9-1。 工程施工到第4周末时进行进度检查,发生以下事件: 事件1:A工作已经完成,但由于设计图纸局部修改,实际
某工程的施工合同工期为16周,项目监理机构批准的施工进度计划图如图9-1作图所示。各工作均按匀速施工。施工单位的报价单(部分)见表9-1。 工程施工到第4周末时进行进度检查,发生以下事件: 事件1:A工作已经完成,但由于设计图纸局部修改,实际
admin
2010-01-11
28
问题
某工程的施工合同工期为16周,项目监理机构批准的施工进度计划图如图9-1作图所示。各工作均按匀速施工。施工单位的报价单(部分)见表9-1。
工程施工到第4周末时进行进度检查,发生以下事件:
事件1:A工作已经完成,但由于设计图纸局部修改,实际完成的工程量为840m
3
,工作持续时间未变。
事件2:B工作施工时,遇到异常恶劣的气候,造成施工单位的施工机械损坏和施工人员窝工,损失1万元,实际只完成估算工程量的25%。
事件3:C工作为检验、检测配合工作,只完成了估算工程量的20%,施工单位实际发生检验、检测配合工作费用5000元。
事件4:施工中发现地下文物,导致D工作尚未开始,造成施工单位自有设备闲置4个台班,台班单价为300元/台班,折旧费为100元/台班。施工单位进行文物现场保护的费用为1200元。
[问题]
1.根据第4周末的检查结果,在图9-1上绘制实际进度前锋线,逐项分析B、C、D3项工作的实际进度对工期的影响,并说明理由。
2.若施工单位在第4周末就B、C、D出现的进度偏差提出工程延期的要求,项目监理机构应批准工程延期多长时间?为什么?
3.施工单位是否可以就事件2、事件4提出费用索赔?为什么?可以获得的索赔费用为多少?
4.事件3中C工作发生的费用如何结算?
5.前4周施工单位可以得到的结算款为多少元?
选项
答案
1.实际进度前锋线如图9-4所示。 [*] B工作拖后1周,不影响总工期,因B工作总时差为1周。 C工作拖后1周,不影响总工期,因C工作总时差为3周。 D工作拖后2周,影响工期2周,因D工作总时差为零(或D工作为关键工作)。 2.批准工程延期2周。理由:施工中发现地下文物造成D工作拖延,不属于施工单位责任,且该千作处于关键线路上,影响总工期2周,故应批准延期。 3.(1) 事件2不能索赔费用,因异常恶劣的气候造成施工单位施工机械损坏和施工人员窝工的损失不能索赔。 (2) 事件4可以索赔费用,因施工中发现地下文物属非施工单位原因。 (3) 可获得的索赔费用:(4×100+1200)元=1600元。 4.不予结算,因施工单位对C工作的费用没有报价,故认为该项费用已分摊到其他相应项目中。 5.施工单位可以得到的结算款: A工作:840×300元=252000元 B工作:1200×25%×320元=96000元 D工作:(4×100+1200)元=1600元 合计:(252000+96000+1600)元=349600元
解析
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/Ju9cFFFM
本试题收录于:
建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类
0
建设工程监理案例分析
一级监理工程师
相关试题推荐
下列属于设备委托监理合同按合同内容的选项有()。
按约定承揽人完成特定工作的,承揽人应当按时交付工作成果,并提交必要的()。
设备采购合同的目的是转移()。
如果是由于安装施工质量问题,由()负责拆除后纠正缺陷。
()的职责包括指导安装调试、处理设备的质量问题、参加试车和验收试验等。
设备工程的设计如果在可能的范围内进行必要的修改,应由()承担。
买受人应当按照采购合同约定的时间、地点、方式等与出卖人进行()。
选择安装设备采购合同类型时,应考虑的因素有()。
设备采购合同属于()合同。
根据约定的内容和时间,发包人应分阶段或一次性完成以下的工作有()。
随机试题
Forthispart,youareallowed30minutestowriteanessaycommentingonthesaying’Knowledgemakeshumble,ignorancemakespr
女孩,9岁,外伤致肱骨中下1/3骨折,来院检查时发现有垂腕,垂指畸形。该患儿合并哪条神经损伤:()
以下哪项属于恶色()
中国开拓公司与阿根廷太阳公司签订了合作生产并出口某类食品的合同。在履行过程中,双方在食品数量、外汇管制方面产生争议,并诉诸某法院。关于该案的法律适用,下列哪一选项是正确的?()
为应对被审计单位在存货项目可能存在的舞弊,注册会计师应当实施一些有针对性的应对程序,下列程序中不适当的是()。
()不属于正式沟通网络。
下列关于Word模板的叙述,错误的是()。
“三个代表”重要思想与马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论一道确立为党必须长期坚持的指导思想是党的
=_______.
Itmayturnoutthatthe"digitaldivide"—oneofthemostfashionablepoliticalslogansofrecentyears—islargelyfiction.Asy
最新回复
(
0
)