首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某实施施工监理的工程,建设单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》为甲施工单位签定了施工总承包合同。合同约定开工日期为2006年3月1日,工期为302天,建设单位负责施工现场外道路开通及设备采购;设备安装工程可以分包;甲施工单位通过筛选与乙施工单位签定安装
某实施施工监理的工程,建设单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》为甲施工单位签定了施工总承包合同。合同约定开工日期为2006年3月1日,工期为302天,建设单位负责施工现场外道路开通及设备采购;设备安装工程可以分包;甲施工单位通过筛选与乙施工单位签定安装
admin
2009-11-09
21
问题
某实施施工监理的工程,建设单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》为甲施工单位签定了施工总承包合同。合同约定开工日期为2006年3月1日,工期为302天,建设单位负责施工现场外道路开通及设备采购;设备安装工程可以分包;甲施工单位通过筛选与乙施工单位签定安装分包合同。经总监理工程师批准的施工总进度计划如图4—1所示。 (时间单位:天)
在施工过程中发生了如下事件。
事件1:由于道路没有及时开通,使开工日期推迟到2006年3月4日,并造成施工方经济损失3万元,为此,施工单位于2006年3月10日向监理单位提出延长的索赔。
事件2:在基础工程施工中,由于遭遇特大暴雨,土:方工程发生滑坡,造成人员、机械损失共计5万元,导致C工作持续时间延长12天,为此提出经济补偿与工期的延期。
事件3:在主体施工过程中.甲施工单位为保证工程质量,改进了混凝土泵浇注的施工工艺,延误F工作时间10天,为此甲施工单位向建设单位提出延期10天的申请。
事件4:设备安装工程完工后进行验收,第一次试车验收结果不合格,经检查分析,是由于设备本身质量有问题造成的,为此乙施工单位提出将已安装的设备拆除,重新安装,并重新组织试车验收。为此造成J工作持续时间延长24天,费用增加6万元,甲施工单位就此提出工期的费用索赔。
[问题]
1.事件1中,管理单位应如何答复?说明理由。
2.事件2中,监理单位应采取什么措施?并对施工单位提出哪些要求?就施工单位提出的索赔,监理单位应如何答复?说明原因。
3.事件3中,甲施工单位改进施工工艺应遵循什么审批程序?对甲单位的延期申请,监理单位应如何答复?说明理由。
4.事件4中的验收应由谁来组织?监理单位对甲施工单位的索赔要求如理处理?说明理由。乙施工单位可得的补偿是什么?说明原因。
选项
答案
答复: 同意推迟3天开工(或: 同意2006年3月4日开工), 同意赔偿损失3万元。 (2)理由:场外道路没有开通属建设单位责任,且甲施工单位在合同规定的有效期内提出了申请。 2. (1)采取措施:下达《施工暂停令》。 要求:撤出危险区域作业人员,制订消除隐患的措施或方案,报项目监理机构批准后实施。 (2)答复: 由于难以预料的暴雨天气属不可抗力,施工单位的经济损失不予补偿; 因C工作延长12天, 只影响工期1天,故只批准顺延工期1天。 3. (1)审批程序:审查报送方案,组织专题论证,经审定后予以签认。 (2)答复:不同意延期申请。 理由:改进施工工艺属甲施工单位自身原因。 4. (1) 甲施工单位组织 (2)答复: 同意补偿设备拆除、重新安装和试车费用合计6万元; (C工作持续时间延长12天后)J工作持续时间延长24天,只影响工期1天, 同意顺延工期1天。 因设备本身出现问题,不属于甲施工单位的责任。 (3) 乙施工单位可顺延工期24天,可获得费用补偿6万元。 因为第一次试车不合格不属于乙施工单位责任。
解析
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/I39cFFFM
本试题收录于:
建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类
0
建设工程监理案例分析
一级监理工程师
相关试题推荐
某设备工程的建设期为3年,第一年贷款额为400万元,第二年贷款额800万元,第三年贷款额500万元,贷款年利率为,5%,则建设期贷款利息为()万元。
在采用成本加酬金合同价时,为了有效地控制投资,下列合同价中最好采用( )。
按照FIDIC《生产设备和设计—施工合同条件》的约定,以下各项中属于不可预见条件的是( )。
在某设备工程网络计划中,已知工作H的总时差和自由时差分别为7d和4d,设备监理工程师检查实际进度时发现该工作的持续时间延长了3小说明此时工作H的实际进度( )。
根据FDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定,在颁发“待定变更令”后的( )d内,如果承包商和业主仍不能达成协议,可以依据合同规定提交仲裁。
根据FDIC《生产设备和设计—施工合同条件》的规定,出现( )情况时,承包商不能进行利润索赔。
已知设备工程网络计划中某工作的自由时差为3天,总时差为6天。设备监理工程师在检查进度时发现只有该工作实际进度拖延,且影响工期2天,则该工作实际进度比计划进度拖延( )天。
在采用成本加酬金合同价时,为了有效地控制投资,下列合同价中最好采用( )。
随机试题
人工生育子女
关于民事调解书,下列说法正确的是()
在与对方握手时,如果对方用力握手,则表明()
某儿9d,因体重下降就诊,医生检查后,诊断为生理性体重下降。生理性体重下降的范围一般为出生体重的()
患者男性,45岁。因脑外伤入院,神志不清,意识昏迷。查体:体温39℃,脉搏108次/分,呼吸24次/分,血压160/100mmHg,现需通过鼻饲维持营养。给予的鼻饲液温度应是
保险受益人甲故意杀害被保险人乙,造成乙死亡,骗取了20万元保险金。对甲的行为定性,下列选项正确的是:()
甲公司向乙公司购买水泵一台,为支付货款,签发了一张以自己为出票人、以乙公司为收款人、以M银行为承兑人、票面金额为30万元、到期日为8月3日的银行承兑汇票,并交付给乙公司。甲公司和M银行均在该汇票上进行了签章。乙公司的财务人员A利用工作之便,将上述
根据评价所运用的方法和标准,教学评价可分为()。
A县地税局认为B工厂存在偷税现象,遂对其作出罚款的行政处罚。B工厂为此提出了行政诉讼。在诉讼中,经过调查认定B工厂并不存在偷税现象。据此,受诉法院应该作出()。
我国自行研制的移动通信3G标准是(2)。
最新回复
(
0
)