首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
背景资料: 高新技术企业新建一栋8层框架结构办公楼工程,采用公开招标的方式选择A施工单位作为施工总承包,并按照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2013—0201)签订施工合同。合同中约定钢筋、水泥等由业主供应,其他结构材料及装饰装修材料均由
背景资料: 高新技术企业新建一栋8层框架结构办公楼工程,采用公开招标的方式选择A施工单位作为施工总承包,并按照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2013—0201)签订施工合同。合同中约定钢筋、水泥等由业主供应,其他结构材料及装饰装修材料均由
admin
2016-12-26
40
问题
背景资料:
高新技术企业新建一栋8层框架结构办公楼工程,采用公开招标的方式选择A施工单位作为施工总承包,并按照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2013—0201)签订施工合同。合同中约定钢筋、水泥等由业主供应,其他结构材料及装饰装修材料均由总承包单位自行采购。A单位进场后,给整个工程各工序进行划分,编制双代号时标网络图,并根据6月底、11月底进度检查实际情况,在网络图中标出两次检查的实际进度前锋线,如下图所示:
在工程施工过程中发生以下事件:
事件一:施工单位施工至I工作时,由于建设单位供应材料的质量问题,造成施工单位人工费、机械费损失5万元。同时造成持续时间延长2个月。施工单位提出了工期、费用索赔要求。
事件二:钢筋进场时,业主令A施工单位对该批钢筋进行进场验证,进场验证时供货商只提供了出厂合格证,考虑到该钢材生产厂家信誉及以前使用该厂家钢筋的质量状况,总承包单位予以验证。并由专职质检人员做了见证取样复试,复试监测结果合格,总承包单位直接安排投入使用。在结构施工至三层柱时,当地质量监督机构例行检查时对钢筋进行原位取样测试,测试显示钢筋原材存在质量问题,质监机构要求施工单位停工整改。
问题:
事件一中,施工单位的各项索赔是否成立,并分别说明理由。
选项
答案
事件一中的2个月工期索赔:不成立。 理由为:原进度计划中,I工作存在自由时差,自由时差为2个月。造成工期延误的原因虽为建设单位供应材料的质量问题,但延误的2个月不影响总工期,故工期索赔不成立。 事件一中的5万元费用索赔:成立。 理由为:建设单位供应的材料,其质量责任属建设单位责任范围,故费用索赔成立。
解析
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/HaAPFFFM
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库二级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
民用建筑工程验收时应抽检有代表性的房间的室内环境污染物浓度,抽检数量应同时满足( )的规定。
钢筋力学性能包括( )。
桩基础施工过程中,对工程桩应进行承载力检验,对于地基基础设计等级为甲级或地质条件复杂,成桩质量可靠性低的灌注桩进行检验时,检验桩数不应少于总数的( )。
重点控制构件的合格证或强度及型号,外形尺寸、安装轴线位置等应符合设计和规范要求是( )施工质量的控制要点。
“模板及支架必须有足够的强度、刚度和稳定性,支架的支撑部分必须有足够的支撑面积,安装在基土上,基土必须有完善的排水措施。”是指施工方法选择内容中的( )。
砌块砌筑用砂浆的稠度以小于( )为宜。
下列属于建筑石膏的技术性质的是()。
吊顶工程中的预埋件,钢筋吊杆和型钢吊杆应采取的表层处理方法是()。抹灰基层涂刷溶剂型涂料时,含水率不得大于()。
后埋件必须与混凝土主体直接接触,连接部位的混凝土强度等级不应低于()。金属框架完全不显露于面板外表面的框支承玻璃幕墙是()。
基坑验槽,应由()组织施工、设计、勘察等单位的项目和技术质量人员共赴现场,按要求进行检查。在验槽方法中,对于基底以下的土层不可见部位,通常采用()。
随机试题
设z=x2f(),且f可微,求dz.
决定硬膜外阻滞平面的最主要因素是_____。
碘解磷定
某仲裁机构对甲公司与乙公司之间的合同纠纷进行裁决后,乙公司不履行仲裁裁决。甲公司向法院申请强制执行,乙公司申请法院裁定不予执行。经审查,法院认为乙公司的申请理由成立,裁定不予执行该仲裁裁决。对此,下列说法错误的是:()
求取土地收益及确定()是收益还原法的关键。
净化空调系统的终端过滤设备和净化设备的核心是()。
会计记录所使用的文字只能是中文,不允许使用民族文字或外国文字。()
著作权中,()的保护期不受限制。
结合我省实际,谈谈如何进行依法治省?
--Wouldyouliketogopicnickingwithustoday?--______,butitlookslikerain.
最新回复
(
0
)