背景资料某市政公用工程的施工合同工期为16周，项目监理机构批准的施工进度计划如下图所示(时间单位：周)。各工作均按匀速施工。施工单位的报价单(部分)见下表。工程施工到第4周时进行进度检查，发生如下事件：事件1：A工作已经完成，但由于设计图局部修改，

admin2011-02-03 24

问题背景资料
某市政公用工程的施工合同工期为16周，项目监理机构批准的施工进度计划如下图所示(时间单位：周)。各工作均按匀速施工。施工单位的报价单(部分)见下表。

工程施工到第4周时进行进度检查，发生如下事件：
事件1：A工作已经完成，但由于设计图局部修改，实际完成的工程量为840m³，工作持续时间未变。
事件2：B工作施工时，遇到异常恶劣的气候，造成施工单位的施工机械损坏和施工人员窝工，损失1万元，实际只完成估算工程量的25%。
事件3：C工作为检验检测配合工作，只完成了估算工程量的20%,施工单位实际发生检验配合工作费用5000元。
事件4：施工中发现地下文物，导致D工作尚未开始，造成施工单位自有设备闲置4个台班，台班单价 300元/台班、折旧费100元/台班。施工单位进行文物现场保护的费用为1200元。
事件5：施工单位提交索赔意向书后，每天均有同期记录，并经现场监理工程师的签认。同期记录的内容有：事件发生及过程中现场实际状况；导致现场人员、设备闲置清单；对工期的延误；对工程损害程度。
问题：
若施工单位在第4周末就B C D出现的进度偏差提出工程延期的要求，应批准工程延期多长时间？为什么？

选项

答案批准工程延期2周。理由：施工中发现地下文物造成D工作拖延，不属于施工单位责任，属于建设单位责任。

解析

转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/GhkwFFFM

本试题收录于：市政公用工程管理与实务题库一级建造师分类

市政公用工程管理与实务

一级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

市政公用工程管理与实务

一级建造师

球形罐焊后整体热处理测温点的布置，符合要求的有()。

消防验收现场检查主要是核查工程实体是否符合经审核批准的消防设计，其内容包括()等。

消防工程应严格按照经()审核批准的设计图纸进行施工。

下列设备安装时，应严格控制环境温度的是()。

用电计量装置原则上应安装在供电设施的()。

一般大吨位起重机较多采用()，对吊车站位处的地基的要求相对较低，但行走速度较慢，转移场地需要用平板拖车运输。

建筑电气工程中，柔性导管敷设的要求有()。

毛泽东思想达到成熟的主要标志是（）

通过对财务报表进行分析，投资者可以()。Ⅰ．准确预测公司股票价格Ⅱ．评价公司风险Ⅲ．得到反映公司发展趋势方面的信息Ⅳ．计算投资收益率

依他尼酸属于哪种结构类型的利尿药

小儿尿频湿热下注证治疗的用方是小儿尿频脾肾气虚证治疗的用方是

关于内地与香港民商事案件判决的认可与执行，根据内地与香港的相关安排，下列哪一选项是正确的?(2010年卷一37题)

非黏性土的压实控制指标是()。

在一学校，35%的学生出生于夏天，23%的学生在春天出生，如果12%或60个学生在秋天出生，问生于冬天的学生有多少个?()

在10克盐与40克水的盐水中，取出40克盐水，其中盐与水各是多少克?

“毛泽东思想”正式提出，并开始成为中国共产党的一切工作的指针是在()

关于页式管理，下面叙述中错误的是______。