首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某房屋建筑工程项目,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范)文本》签订了施工承包合同。施工合同中规定: (1)设备由建设单位采购,施工单位安装; (2)建设单位原因导致的施工单位人员窝工,按18元/工日补偿,建设单位原因导致的施工单位设
某房屋建筑工程项目,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范)文本》签订了施工承包合同。施工合同中规定: (1)设备由建设单位采购,施工单位安装; (2)建设单位原因导致的施工单位人员窝工,按18元/工日补偿,建设单位原因导致的施工单位设
admin
2009-08-19
39
问题
某房屋建筑工程项目,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范)文本》签订了施工承包合同。施工合同中规定:
(1)设备由建设单位采购,施工单位安装;
(2)建设单位原因导致的施工单位人员窝工,按18元/工日补偿,建设单位原因导致的施工单位设备闲置,按表5-3中所列标准补偿;
(3)施工过程中发生的设计变更,其价款按建标[2003]206号文件的规定以工料单价法计价程序计价(以直接费为计算基础),间接费费率为10%,利润率为5%,税率为3.41%。
该工程在施工过程中发生以下事件。
事件1:施工单位在土方工程填筑时,发现取土区的土壤含水量过大,必须经过晾晒后才能填筑,增加费用30000元,工期延误10天。
事件2:基坑开挖深度为3m,施工组织设计中考虑的放坡系数为0.3(已经工程师批准)。施工单位为避免坑壁塌方,开挖时加大了放坡系数,使土方开挖量增加,导致费用超支10000元,工期延误3天。
事件3:施工单位在主体钢结构吊装安装阶段发现钢筋混凝土结构上缺少相应的预埋件,经查实是由于土建施工图纸遗漏该预埋件的错误所致。返工处理后,增加费用20000元,工期延误 8天。
事件4:建设单位采购的设备没有按计划时间到场,施工受到影响,施工单位一台大型起重机、两台自卸汽车(载重5t、8t各一台)闲置5天,工人窝工86工日,工期延误5天。
事件5:某分项工程由于建设单位提出工程使用功能的调整,必须进行设计变更。设计变更后,经确认直接工程费增加18000元,措施费增加2000元。
上述事件发生后,施工单位及时向建设单位造价工程师提出索赔要求。
[问题]
分析以上各事件中监理工程师是否应该批准施工单位的索赔要求?为什么?
2.对于工程施工中发生的工程变更,监理工程师对变更部分的合同价款应根据什么原则确定?
3.监理工程师应批准的索赔金额是多少元?工程延期是多少天?
选项
答案
1.监理工程师对施工索赔的审核批准如下。 事件1:不应该批准。这是施工单位应该预料到的(属施工单位的责任)。 事件2:不应该批准。施工单位为确定安全,自行调整施工方案(属施工单位的责任)。 事件3:应该批准。这是由于土建施工图纸中错误造成的(属建设单位的责任)。 事件4:应该批准。是由建设单位采购的设备没按计划时间到场造成的(属建设单位的责任)。 事件5:应该批准。由于建设单位设计变更造成的(属建设单位的责任)。 2.变更价款的确定原则 (1)合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格计算、变更合同价款; (2)合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照此价格确定变更价格,变更合同价款; (3)合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由承包商提出适当的变更价格,经监理工程师确认后执行;如不被监理工程师确认,双方应首先通过协商确定变更工程价款;当双方不能通过协商确定变更工程价款时,按合同争议的处理方法解决。 3.(1)监理工程师应批准的索赔金额 事件3:返工费用 20000元(0.5分) 事件4:机械台班费 (1060×60%+318×40%+458×50%)X5=4961(元) 人工费 86×18=1548(元) 事件5:应给施工单位补偿。 直接费 18000+2000=20000(元) 间接费 20000×10%=2000(元) 利润 (20000+2000)×5%=1100(元) 税金 (20000+2000+1100)×3.41%=787.71(元) 应补偿 20000+2000+1100+787.71=23887.71(元) 或 (18000+2000)×(1+10%)(1+5%)(1+3.41%)=23887.71(元)(或23888元) 合计 20000+4961+1548+23887.71=50396.71(元) (2)监理工程师应批准的工程延期 事件3:8天 事件4:5天 合计:13天
解析
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/GC9cFFFM
本试题收录于:
建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类
0
建设工程监理案例分析
一级监理工程师
相关试题推荐
由总承包单位或设备安装单位采购的设备,()要对总承包单位或安装单位编制的采购方案进行审查。
在施工进度计划的调整过程中,压缩关键工作持续时间的技术措施有()。
用实物法编制施工图预算时,需要进行的工作包括()。
为控制设备工程各级、各类进度计划的执行,监理工程师应( )。
下列不属于项目之间的关系的是()。
重要的关键性大型设备的检查验收,应由( )组织鉴定小组进行检验。
设置施工质量控制点是施工过程质量控制的有效方式,可以作为质量控制点的有()。
某建设工程项目施工过程中,由于质量事故导致工程结构受到破坏,造成6000万元的直接经济损失,这一事故属于()。
设备质量问题的隐蔽性只有通过强化对()的质量管理来保证。
如果是由于安装施工质量问题,由()负责拆除后纠正缺陷。
随机试题
腰椎间盘最常见的突出和退变间隙依次排列为
甲乙两国协议将其海洋划界争端提交联合国国际法院。国际法院就此案作出判决后,甲国拒不履行依该判决所承担的义务。根据《国际法院规约》,下列做法哪一个是正确的?()
南京飞鹰建筑公司将承包的工程非法转包给一个无资质等级的包工队,南京市工商行政管理局发现后决定,责令其停业整顿,没收其违法所得,并处以其较大数额罚款。根据上述背景,作答下列问题。
一般来讲,当某种存货品种数量比重达到70%左右时,可将其划分为A类存货,进行重点管理和控制。()
下述慢性风湿性心瓣膜病中,哪一种不引起肺淤血?()
AnearthquakehitKashmironOct.8,2005.Ittooksome75,000lives,【C1】______130,000andleftnearly3.5millionwithoutfoo
在字长为16位、32位、64位或128位的计算机中,字长为________位的计算机数据运算精度最高。
(1)将考生文件夹下FIN文件夹中的文件KIKK.HTML复制到考生文件夹下文件夹DOIN中。(2)将考生文件夹下IBM文件夹中的文件CARE.TXT删除。(3)将考生文件夹下WATER文件夹删除。(4)为考生文件夹下FAR文件夹中的文件START
WhatdoesSusanmean?
Streetsellers,particularlyindevelopingcountries,supplylargeamountsoffoodtopeople【C1】______lowincomes.Thissectora
最新回复
(
0
)