关于工程竣工验收的说法,正确的是( )。

admin2021-03-03  29

问题 关于工程竣工验收的说法,正确的是(    )。

选项 A、工程竣工验收合格的,以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期
B、承包人送交竣工验收报告后,当事人对工程质量发生争议,工程质量经鉴定合格的,以承包人送交竣工验收报告之日为实际竣工日期
C、承包人送交竣工验收报告后,发包人拖延验收的,以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期
D、工程按发包人要求修改后经竣工验收合格的,以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期
E、建设工程未经验收,发包人擅自使用的,以建设工程转移占有之日为竣工日期

答案B,C,E

解析 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第14条规定,建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期。承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期。建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。第15条规定:“建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,工程质量经鉴定合格的,鉴定期间为顺延工期期间。”从这个规定看到,应该以提交竣工验收报告之日为实际竣工日期。《建设工程施工合同(示范文本)》第32条第4款规定,工程竣工验收通过,承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的,实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/EXWwFFFM
0

随机试题
最新回复(0)