首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某施工单位承接了一4×20m简支梁桥工程。桥梁采用扩大基础,墩身平均高10m。项目为单价合同,且全部钢筋由业主提供,其余材料由施工单位自采或自购。在离本工程不远的江边有丰富的砂源,经检验,砂的质量符合要求。采砂点位于一跨江大桥下游150m处,施工用砂均取自
某施工单位承接了一4×20m简支梁桥工程。桥梁采用扩大基础,墩身平均高10m。项目为单价合同,且全部钢筋由业主提供,其余材料由施工单位自采或自购。在离本工程不远的江边有丰富的砂源,经检验,砂的质量符合要求。采砂点位于一跨江大桥下游150m处,施工用砂均取自
admin
2011-02-11
39
问题
某施工单位承接了一4×20m简支梁桥工程。桥梁采用扩大基础,墩身平均高10m。项目为单价合同,且全部钢筋由业主提供,其余材料由施工单位自采或自购。在离本工程不远的江边有丰富的砂源,经检验,砂的质量符合要求。采砂点位于一跨江大桥下游150m处,施工用砂均取自这里。项目部拟就1#~3#排架组织流水施工.
根据施工组织和技术要求,基础施工完成后至少10天才能施工墩身。
施工期间,还发生了如下事件:
事件1:由于业主大型安装设备的进场,业主委托承包商对一旧桥进行加固。加固工程中的施工项目在原合同中有相同项目,承包人要求直接采用相关单价来处理加固费用。
事件2:在桥梁基础开挖安危成后,施工项目负责人组织施工人员、质检人员对槽基几何尺寸和标高这两项隐蔽工程进行了检查和验收,随即进入下一道工序。
事件3:施工单位准备开始墩身施工时,由于供应商的失误,将一批不合格的钢筋运到现场,致使墩身施工推迟了10天开始,承包商拟就此向业主提出工期和费用索赔。
问题
1、事件1中,承包人的要求是否合理?说明理由。
2、针对事件3,承包商是否可以提出工期和费用索赔?说明理由。
选项
答案
1.不合理。因为按照索赔的一般要求,由于需要加强桥梁结构以承受“特殊超重荷载”而索赔,承包商只能索赔有关工程费用,无权得到利润。但单价合同中的单价包含了利润在内的一切费用。 2.可以。因为首先造成墩身施工推迟是由于业主的原因,而且该推迟会使工期延长,并会带来人员、设备的窝工,所以承包商可以提出工期和费用索赔。
解析
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/Bq8wFFFM
本试题收录于:
公路工程管理与实务题库一级建造师分类
0
公路工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
1.背景:A公司中标北方地区某郊野公园施工项目,内容包括绿化栽植、园林给水排水、夜景照明、土方工程、园路及广场铺装,合同期为4月1日~12月31日。A公司项目部拟定施工顺序:土方工程一给排水一园路、广场铺装一绿化栽植一夜景照明。因拆迁等
1.背景:某施工单位中标承建一座三跨预应力混凝土连续钢构桥,桥高30m,跨度为80m+136m+80m,箱梁宽14.5m,底板宽8m,箱梁高度由根部的7.5m渐变到3.0m。根据设计要求,0号、1号段混凝土为托架浇筑,然后采用挂篮悬臂浇筑法对称施
园路与城市道路有不同,除具有组织交通的功能外,还有划分空间、引导游览和构成园景的作用,可作园林主道的一般是()。
防水施工质量控制中,下列表述正确的有()。
【背景资料】土质为粉质黏土、地下水位于地面以下4m,采用轻型井点降水,基坑设置了防雨排水设施,现浇箱涵前端设斜面钢刃脚,计划6月10日雨期开始前顶进就位。项目部编制轨道加固方案,采用轨束梁加固铁路线路,以保障列车按正常速度行驶;制订了顶进时对涵
站房设备间的门应向外开。当热水热力站站房长度大于()时,应设置两个出口;当热力网设计水温小于100℃,可只设一个出口。蒸汽热力站不论站房尺寸如何,都应设置两个出口。
案例(四)【背景资料】某城市水厂改扩建工程,内容包括多个现有设施改造和新建系列构筑物。新建的一座半地下式混凝沉淀池,池壁高度为5.5m,设计水深4.8m,容积为中型水池;钢筋混凝土薄壁结构,混凝土设计强度C35,防渗等级P8,池体地下部
浅埋暗挖法隧道初期支护施作的及时性及支护的强度和刚度,对保证开挖后隧道的稳定性、减少地层扰动和地表沉降,都具有决定性的影响。在诸多支护形式中,()支护是满足上述要求的最佳支护形式结构。
背景:某市政工程公司中标承建地铁区间隧道工程标段,隧道断面为马蹄形,由拱顶、直边墙和底板仰拱组成,钢筋混凝土结构,采用喷锚暗挖法施工。工程施工项目部进场后,对沿线地上、地下构筑物及施工环境进行调研后,确定了三个一级风险源:①垂直穿越主干道;②斜穿砖混结
拱桥施工中,拱圈主梁的施工方法应根据()等内容,最终确定合理的施工方法。
随机试题
人民法院对于罪犯的自诉案件,如果自诉人提不出补充证据,应当()。
为明确诊断,应进行何检查治疗的目的是以下哪项
患者,女,35岁。腹泻,伴低热1个月余,便中无黏液及脓血。查体:体温37.7℃,腹平坦,右下腹轻压痛,无反跳痛及肌紧张,未触及包块,移动性浊音阴性,化验血沉60mm/h,为明确诊断应首选的检查是
中医学整体观念的内涵是
LOF与ETF的区别不包括()。
下列属于衍生金融产品的是()。
某外籍专家应聘在我国一大型企业工作,2013年10月份的收入情况如下:(1)工资收入为20000元。(2)向某家公司转让专有技术一项,获得特许权使用费6000元。(3)为某家企业进行产品设计,取得报酬24000元。(4)在某学校举办讲座,取得
经济全球化已成为当今世界经济发展的重要趋势,其明显表现有
在浏览数据访问页中时,如果记录导航器中的页码显示为“4-6of28”,则在记录导航器的“ReccordSetLabel”属性应设置为【】。
A、Thewomaninsistsongoingout.B、Thewomandoesn’tlikewatchingTV.C、Themanpromisedheragiftonherbirthday.D、Theman
最新回复
(
0
)