首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某实施监理的工程项目,监理工程师对施工单位报送的施工组织设计进行审核时发现两个问题:一是施工单位为方便施工,将设备管道竖井的位置作了移位处理;二是工程的有关试验主要安排在施工单位试验室进行。总监理工程师分析后认为,管道竖井移位方案不会影响工程使用功能和结构
某实施监理的工程项目,监理工程师对施工单位报送的施工组织设计进行审核时发现两个问题:一是施工单位为方便施工,将设备管道竖井的位置作了移位处理;二是工程的有关试验主要安排在施工单位试验室进行。总监理工程师分析后认为,管道竖井移位方案不会影响工程使用功能和结构
admin
2010-02-26
24
问题
某实施监理的工程项目,监理工程师对施工单位报送的施工组织设计进行审核时发现两个问题:一是施工单位为方便施工,将设备管道竖井的位置作了移位处理;二是工程的有关试验主要安排在施工单位试验室进行。总监理工程师分析后认为,管道竖井移位方案不会影响工程使用功能和结构安全,因此,签认了该施工组织设计报审表并送达建设单位;同时指示专业监理工程师对施工单位试验室资质等级及其试验范围等进行考核。
项目监理过程中有如下事件:
事件1:在建设单位主持召开的第一次工地会议上,建设单位介绍工程开工准备工作基本完成,施工许可证正在办理,要求会后就组织开工。总监理工程师认为施工许可证未办理好之前,不宜开工。对此,建设单位代表很不满意,会后建设单位起草了会议纪要,纪要中明确边施工边办理施工许可证,并将此会议纪要送发监理单位、施工单位,要求遵照执行。
事件2:设备安装施工要求安装人员有安装资格证书。专业监理工程师检查时发现施工单位安装人员与资格报审名单中的人员不完全相符,其中5名安装人员无安装资格证书,他们已参加并完成了该工程的一项设备安装工作。
事件3:设备调试时,总监理工程师发现施工单位未按技术规程要求进行调试,存在较大的质量和安全隐患,立即签发了工程暂停令,并要求施工单位整改。施工单位用了2天时间整改后被指令复工。对此次停工,施工单位向总监理工程师提交了费用索赔和工程延期的申请,强调设备调试为关键工作,停工2天导致窝工,建设单位应给予工期顺延和费用补偿,理由是虽然施工单位未按技术规程调试但并未出现质量和安全事故,停工2天是监理单位要求的。
问题:
在事件3中,总监理工程师的做法是否妥当?施工单位的费用索赔和工程延期要求是否应该被批准?说明理由。
选项
答案
总监理工程师的做法是妥当的。施工单位的费用索赔和工程延期不应该被批准。 理由:该质量和安全隐患是由施工单位未按技术规程的要求进行调试,虽然是关键工作,但也不应该批准工期顺延,费用由施工单位承担。
解析
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/Bp9cFFFM
本试题收录于:
建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类
0
建设工程监理案例分析
一级监理工程师
相关试题推荐
承包商应该在竣工期限内完成工程并通过()。
潜在投标人名单确定后,对每一个潜在投标人提供的资料进一步评审,合格的投标人应具有圆满履行合同的能力,符合下列条件()。
招标文件中的技术规范通常包括()。
仲裁条款中就()等作出规定。
在开始谈判之前设备监理工程师应协助业主做好的工作有()。
由于承包商提出合理化建议或者因客观条件的原因,提出对设备工程合同进行变更,任何的变更都必须报经()的批准后方可实施。
如果承包商遇到不可预见的物质条件,并发出通知,则承包商可以索赔()。
导致合同终止的原因主要有()。
A公司欠银行贷款200万元,现该公司将一部分资产分离出去,另成立B公司。对于公司分立后这笔债务的清偿责任问题,存在以下意见,其中正确的是()。
随机试题
国际技术转让的实现方式包括()
下列关于上市公司的表述中,正确的是()
A.头低卧位B.头高脚低斜坡卧位C.高半坐位卧式D.低半坐位卧式E.俯卧位蛛网膜下腔麻醉病人采取
患者入院后1小时,确诊为急性脑梗死。目前下列哪项处理最应该考虑
建设项目管理费包括()。
某一级耐火等级的四星级旅馆建筑,建筑高度为128.0m,下部设置3层地下室(每层层高3.3m,和四层裙房,裙房的建筑高度为33.4m,高层主体东侧为旅馆主入口。设置了长12m、宽6m、高5m的门廊,北侧设置员工出入口。建筑主体三层(局部四层)以上外墙全部设
在借贷记账法下,经济业务无论怎样复杂,均可概括为()。
在经济学中,由于事前信息不对称,银行将优质客户拒之门外的现象是一种()。
供应商向企业所提供资源的数量、价格以及供应是否及时、可靠,都会直接影响企业()。
Iwalkeddownthecorridor,myfootsteps______frighteninglythroughtheemptydesertedbuilding.
最新回复
(
0
)