背景材料：某城市郊区新建一级公路长3km，路面设计宽度1 5m，含中型桥梁一座。路面面层结构为沥青混凝土。粗粒式下面层厚8cm，中粒式中面层厚6cm，细粒式上面层4cm。经批准的路面施工方案为：沥青混凝土由工厂集中厂拌(不考虑沥青拌合厂设备安装拆除费、场

admin2019-01-11 61

问题背景材料：
某城市郊区新建一级公路长3km，路面设计宽度1 5m，含中型桥梁一座。路面面层结构为沥青混凝土。粗粒式下面层厚8cm，中粒式中面层厚6cm，细粒式上面层4cm。经批准的路面施工方案为：沥青混凝土由工厂集中厂拌(不考虑沥青拌合厂设备安装拆除费、场地平整、碾压及地面垫层等费用)，8t自卸汽车运输，平均运距3．98km，摊铺机分两幅摊铺。预算定额分项(直接工程费)见下表。

合同中路基回填土方量为11000m³，综合单价为20元／m³，且规定实际工程量增加或减少超过(或等于)10％时可调整单价，单价调整为18元／m³或22元／m³。
在工程开工前，施工单位向监理单位提交了桥梁施工进度计划，如下图所示(单位：d)，监理工程师批准了该计划。

施工过程中发生了如下事件：
事件1：经监理工程师计量，施工单位实际完成的路基回填土方量为10000m³。
事件2：工地附近无电源。为此施工单位准备了一台发电机组。西桥台基础第一桩从7月6日7：00开始灌注混凝土，12：00因发电机组故障，灌注作业被迫停工，施工单位立即组织人员抢修，于3小时后修复，导管拔出就位到原灌注顶部后继续灌注。
事件3：东桥台施工过程中，基础出现裂缝，裂缝产生的原因是设计方案不完善，监
理工程师立即下达了该工作暂停令。经监理工程师审核，裂缝处理费用增加25万元，工期增加10天，停工期间窝工费用补偿1万元。
事件4：基础施工完成后，业主要求增加一小型圆管涵。施工单位接到监理指令后立即安排施工。由于原合同无可参考价格，施工单位按照定额计价并及时向监理工程师提交了圆管涵的报价单。监理工程师审核后认为报价太高，多次与施工单位协商未达成一致，最后总监理工程师做出价格确定。施工单位不接受监理审批的价格，立即停止圆管涵施工，并书面通知监理工程师，明确提出只有在圆管涵价格可接受后才能继续施工。
问题：
针对事件3，计算施工单位可以获得的工期索赔和费用索赔。

选项

答案针对事件3，工期索赔8d和费用索赔=25+1=26万。因为图纸设计方案不完善而引起工期延误属于业主方原因和责任，工期和费用都应索赔，设计原因对东桥台施工影响时间=5+10=15d，但是东桥台总时差=7d，所以15—7=8d，索赔8d。

解析

转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/AQgwFFFM

本试题收录于：公路工程管理与实务题库一级建造师分类

公路工程管理与实务

一级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

公路工程管理与实务

一级建造师

按照设备安装通用要求，设备开箱检查必须由()共同参加。

按照测量管理制度的要求，以下未体现测量工作双检制的是()。

沥青路面施工中，下列哪些情况应铺筑封层()。

热拌沥青碎石的配合比设计包括()。

对沿河路堤进行间接防护的设施有()。

下列桥墩中属于梁桥轻型桥墩的有()。

大体积混凝土施工中，为防止混凝土开裂，可采取的做法有()。

剪裂缝的特点是裂缝紧闭，裂缝面比较平直、光滑，常有擦痕。()

关于小儿的年龄分期，下列哪项正确

抑制排卵避孕药的较常见不良反应是

A．麝香保心丸B．六味地黄丸C．人参鹿茸丸D．银杏叶制剂E．柴胡舒肝丸老年人用药时，尤其是联合用药时应高度重视老年人服用二甲双胍时不宜同时服用的中成药是

甲诉乙违约损害赔偿一案由A法院立案管辖，乙在答辩期间届满后未应诉答辩，A法院在一审开庭前，发现案件不属于本院管辖，应当由B法院管辖，则关于本案的管辖下列说法中正确的是：()

以下关于社会保险的说法，不正确的是()。

教育家桑代克著成的《教育心理学》是第一部以“教育心理学”命名的著作。()

设α1，α2，α3线性无关，β1可由α1，α2，α3线性表示，β2不可由α1，α2，α3线性表示，对任意的常数k有()．

有如下赋值语句，结果为“大家好”的表达式是()。a=“你好”b=“大家”

Don’trespondtoanye-mails______personalinformation,nomatterhowofficialtheylook.