首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
下列有关因不可抗力事件导致的人员伤亡、财产损失及其费用增加,发承包双方分别承担责任的说法正确的是( )。
下列有关因不可抗力事件导致的人员伤亡、财产损失及其费用增加,发承包双方分别承担责任的说法正确的是( )。
admin
2018-03-28
33
问题
下列有关因不可抗力事件导致的人员伤亡、财产损失及其费用增加,发承包双方分别承担责任的说法正确的是( )。
选项
A、承包人的施工机械设备损坏及停工损失,应由承包人承担
B、承包人人员伤亡由发包方负责,并应承担相应费用
C、不可抗力解除后复工的,若不能按期竣工,应合理延长工期
D、工程所需清理、修复费用,应由发包人承担
E、停工期间,承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用,应由承包人承担
答案
A,C,D
解析
因不可抗力事件导致的人员伤亡、财产损失及其费用增加,发承包双方应按以下原则分别承担并调整合同价款和工期:(1)合同工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害,由发包人承担;(2)发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责,并应承担相应费用;(3)承包人的施工机械设备损坏及停工损失,应由承包人承担;(4)停工期间,承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用,应由发包人承担;(5)工程所需清理、修复费用,应由发包人承担。不可抗力解除后复工的,若不能按期竣工,应合理延长工期。发包人要求赶工的,赶工费用应由发包人承担。
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/9nlwFFFM
本试题收录于:
建设工程经济题库一级建造师分类
0
建设工程经济
一级建造师
相关试题推荐
在一个会计年度内完成的施工承包合同,应在( )确认合同收入。
按建标[2003]206号文件的规定,在建筑安装施下过程中,对建筑材料、构配件进行一般性鉴定、检查所发生的费用属于( )。
项目计算期内第3年的税息前利润为A,折旧为月,摊销为C,应纳所得税为D,应还本金为正,应还利息为F,则项目第3年的偿债备付率为( )。
敏感性分析中评价指标的确定,一般根据项目实际情况而选择。如果主要分析投资大小对方案资金回收能力的影响,则选用( )作为分析指标。
建筑安装企业支付的病假在6个月以上的生产工人的工资应计入______。
建设工程项目估算采用何种方法,应取决于( )。
利用工时规范计算时间定额的公式是( )。
下列关于设备磨损的表述中,错误的是( )。
属于施工企业主营业务收入的是( )。
租赁公司出租设备,该设备价格为68万元,租期为5年,折现率为12%,附加率为4%,按年末支付方式计算租金为( )。
随机试题
设z=x2f(),且f可微,求dz.
决定硬膜外阻滞平面的最主要因素是_____。
碘解磷定
某仲裁机构对甲公司与乙公司之间的合同纠纷进行裁决后,乙公司不履行仲裁裁决。甲公司向法院申请强制执行,乙公司申请法院裁定不予执行。经审查,法院认为乙公司的申请理由成立,裁定不予执行该仲裁裁决。对此,下列说法错误的是:()
求取土地收益及确定()是收益还原法的关键。
净化空调系统的终端过滤设备和净化设备的核心是()。
会计记录所使用的文字只能是中文,不允许使用民族文字或外国文字。()
著作权中,()的保护期不受限制。
结合我省实际,谈谈如何进行依法治省?
--Wouldyouliketogopicnickingwithustoday?--______,butitlookslikerain.
最新回复
(
0
)