某公司与业主按《建设工程施工合同文本》签订了两台10万m3浮顶油罐的施工合同。工程未进行投保。当工程进行到其中一台油罐的罐体组对焊接时，遭受台风这一不可抗力的袭击，造成了相应的损失，施工单位在法定有效时间内向业主提出了索赔要求，并附索赔有关的资料和证据。索

admin2014-07-11 39

问题某公司与业主按《建设工程施工合同文本》签订了两台10万m³浮顶油罐的施工合同。工程未进行投保。当工程进行到其中一台油罐的罐体组对焊接时，遭受台风这一不可抗力的袭击，造成了相应的损失，施工单位在法定有效时间内向业主提出了索赔要求，并附索赔有关的资料和证据。索赔报告中提出的要求如下：
(1)遭台风袭击是因非施工单位原因造成的损失，故应由业主承担赔偿责任。
(2)油罐罐壁变形破坏，损失计32万元，应由业主承担修复的经济责任，施工单位不承担修复的经济责任。
(3)施工单位的两台自动焊机受到损坏，造成损失12万元；由于现场停工造成台班费损失6万元，业主应承担赔偿和修复的经济责任，工人窝工费4万元，业主应予支付。
(4)施工单位人员3人受伤，处理伤病医疗费用和补偿金总计4万元，业主应给予赔付。
(5)因大风造成现场停工6天，要求合同工期顺延6天。
(6)由于工程遭到破坏，清理现场需费用2．8万元，业主应予支付。
根据不可抗力发生的风险承担的原则，逐一说明施工单位提出的6项索赔要求能否成立。

选项

答案根据不可抗力的风险承担原则，施工单位提出的这6项索赔要求应得到如下处理结果： (1)经济损失由双方分别承担；工期顺延应予以签证；顺延的要求不完全合理应分别处理。 (2)油罐罐壁变形修复的费用32万元应由业主承担。 (3)两台自动焊机损失12万元应由施工单位承担；台班损失费6万元和工人窝工费4万元应由施工单位承担。 (4)受伤人员医疗费用和补偿金4万元应由施工单位承担。 (5)6天合同工期顺延应得到认可。 (6)工程清理和修复工作的责任和费用由业主承担。

解析

转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/9MZwFFFM

本试题收录于：机电工程管理与实务题库一级建造师分类

机电工程管理与实务

一级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

机电工程管理与实务

一级建造师

某水闸为14孔开敞式水闸，设计流量为2400m。／s。每个闸墩划分为一个单元工程，其中第4号闸墩高10．5m，厚1．5m，顺水流方向长24．0m，其混凝土量为365．8m3，模板面积为509．6m2，钢筋量为30．5t。闸墩混凝土采用钢模施工。承

根据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)，河道疏浚工程质量保修期为()年。

根据《水利工程施工转包违法分包等违法行为认定管理暂行办法》(水建管[2016]420号)，承包人未设立现场管理机构的属于()。

集自动测距、测角、计算和数据自动记录及传输功能于一体的自动化、数字化及智能化的三维坐标测量与定位系统的是()。

工程施工实施阶段监理进行进度控制的基本内容有()。

重金属中纯镍是银白色的金属，不属于其特性的是（）。

中国私学的兴起，发端于()

以下属于业务机关的部门是()

A、骨髓B、肾C、胃D、血管E、骨对辐射不敏感的组织是

实行会员分级结算制度的期货交易所的结算会员为债务人的，债权人可以请求人民法院冻结、划拨以下()账户中的资金或者有价证券。[2013年3月真题]

封闭式基金募集成功的条件是()。

融资方通过境内SPV在境内市场融资称为()。

如图，在四棱锥P—ABCD中，底面ABCD为菱形，∠BAD=60°，Q为AD的中点．若PA=PD，求证：平面PQB⊥平面PAD；

谈谈你对互联网的理解。