【背景资料】某矿业工程施工进度计划网络图如图3所示：施工中发生了以下事件：事件1：A工作因设计变更停工10d；事件2：B工作因施工质量问题返工，延长工期7d；事件3：E工作因建设单位供料延期，推迟3d施工。在施工进展到

admin2020-10-23 39

问题【背景资料】
某矿业工程施工进度计划网络图如图3所示：

施工中发生了以下事件：
事件1：A工作因设计变更停工10d；
事件2：B工作因施工质量问题返工，延长工期7d；
事件3：E工作因建设单位供料延期，推迟3d施工。
在施工进展到第120d后，施工项目部对第110d前的部分工作进行了统计检查。统计数据见表2：

【问题】
施工总承包单位可否就事件1～3获得工期索赔?分别说明理由。

选项

答案施工总承包单位可否就事件1～3获得工期索赔的判定及其理由： (1)事件1可以获得工期索赔。理由：A工作是因为设计变更而停工，应由建设单位承担责任，且A工作属于关键工作。 (2)事件2不可以获得工期索赔。理由：B工作是因施工质量问题返工，应由施工总承包单位承担责任。 (3)事件3不可以获得工期索赔。理由：E工作虽然是因建设单位供料延期而推迟施工，但E工作不是关键工作，且推迟3d未超过其总时差。

解析

转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/9JuPFFFM

本试题收录于：矿业工程管理与实务题库一级建造师分类

矿业工程管理与实务

一级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

【背景资料】某矿业工程施工进度计划网络图如图3所示：施工中发生了以下事件：事件1：A工作因设计变更停工10d；事件2：B工作因施工质量问题返工，延长工期7d；事件3：E工作因建设单位供料延期，推迟3d施工。在施工进展到

矿业工程管理与实务

一级建造师

施工安全隐患处理中，为防止高空坠物，既设置密目式安全网，又应在建筑物出人口搭设防护棚，棚顶满铺不小于5cm厚的脚手板，这属于()处理原则。

下列需要返工处理的施工质量问题有()。

工程管理的信息资源包括组织类、管理类、经济类、技术类工程信息，以及法规类信息等，下列属于经济类工程信息的是()。

在承包商进行工程量清单计价模式的投标报价计算时，下列费用中不能作为竞争性费用的有()。

为了充分发挥信息资源的作用和提高信息管理的水平，施工单位和其项目管理部门都应设置专门的工作部门(或专门的人员)负责()。

在编制双代号时标网络计划时，如果先绘制出时标网络计划，计算各工作的最早时间参数，再根据最早时间参数在时标计划表上确定节点位置，连线完成。这样的编制方法称为()。

安全生产管理制度的核心是()。

建设单位将工程验收的时间、地点以及验收组名单书面通知工程质量监督机构的时间，应当在工程竣工验收前()。

国家对爆破器材储存的安全规定，包括有()。

在我国，依法对期货公司的金融期货结算业务实行自律管理的机构是()。

图中标志提醒障碍物在路中，车辆从右侧绕行。

患儿，女，8岁，因眼睑水肿、肉眼血尿4天伴头痛，以“急性肾小球肾炎”收住人院，现已住院2周，该患儿可以恢复正常生活的时间应为

对于参建单位和个人提出的一般设计变更建议，设计单位（）。

执行程序指的是人民法院的执行机构运用国家强制力，强制义务人履行(　　)所确定的义务的程序。

薪酬水平低的企业应注意()%点处的薪酬水平。

Everysummer,notonlyboysandmenbutalsogirlsandwomentrytoswimfromEnglandtoFranceorfromFrancetoEngland.Thed

根据下面材料回答下列题。2003年一季度，京津沪渝穗五市分别实现房地产投资118．0亿元、30．5亿元、139．8亿元、43．7亿元和70．7亿元，同比增长20．2％、50．1％、29．6％、41．3％和8．8％。五市房地产投资占总投资比重分别为

在数据库技术中使用数据模型的概念来描述数据库的结构和语义。数据模型有概念数据模型和结构数据模型两类，实体联系模型(E-R模型)是【】数据模型。

CurrentChallengesConfrontingU.S.HigherEducationThefirstchallenge:forceofthemarketplace•Currentsituation:—pr

矿业工程管理与实务

一级建造师

施工安全隐患处理中，为防止高空坠物，既设置密目式安全网，又应在建筑物出人口搭设防护棚，棚顶满铺不小于5cm厚的脚手板，这属于()处理原则。

下列需要返工处理的施工质量问题有()。

工程管理的信息资源包括组织类、管理类、经济类、技术类工程信息，以及法规类信息等，下列属于经济类工程信息的是()。

在承包商进行工程量清单计价模式的投标报价计算时，下列费用中不能作为竞争性费用的有()。

为了充分发挥信息资源的作用和提高信息管理的水平，施工单位和其项目管理部门都应设置专门的工作部门(或专门的人员)负责()。

在编制双代号时标网络计划时，如果先绘制出时标网络计划，计算各工作的最早时间参数，再根据最早时间参数在时标计划表上确定节点位置，连线完成。这样的编制方法称为()。

安全生产管理制度的核心是()。

建设单位将工程验收的时间、地点以及验收组名单书面通知工程质量监督机构的时间，应当在工程竣工验收前()。

国家对爆破器材储存的安全规定，包括有()。

在我国，依法对期货公司的金融期货结算业务实行自律管理的机构是()。

图中标志提醒障碍物在路中，车辆从右侧绕行。

患儿，女，8岁，因眼睑水肿、肉眼血尿4天伴头痛，以“急性肾小球肾炎”收住人院，现已住院2周，该患儿可以恢复正常生活的时间应为

对于参建单位和个人提出的一般设计变更建议，设计单位（）。

执行程序指的是人民法院的执行机构运用国家强制力，强制义务人履行( )所确定的义务的程序。

薪酬水平低的企业应注意()%点处的薪酬水平。

Everysummer,notonlyboysandmenbutalsogirlsandwomentrytoswimfromEnglandtoFranceorfromFrancetoEngland.Thed

根据下面材料回答下列题。2003年一季度，京津沪渝穗五市分别实现房地产投资118．0亿元、30．5亿元、139．8亿元、43．7亿元和70．7亿元，同比增长20．2％、50．1％、29．6％、41．3％和8．8％。五市房地产投资占总投资比重分别为

在数据库技术中使用数据模型的概念来描述数据库的结构和语义。数据模型有概念数据模型和结构数据模型两类，实体联系模型(E-R模型)是【】数据模型。

CurrentChallengesConfrontingU.S.HigherEducationThefirstchallenge:forceofthemarketplace•Currentsituation:—pr

执行程序指的是人民法院的执行机构运用国家强制力，强制义务人履行(　　)所确定的义务的程序。