首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
某施工单位(乙方)与某建设单位(甲方)签订了建造无线电发射试验基地施工合同。合同工期为38天。由于该项目急于投人使用,在合同中规定,工期每提前(或拖后)1天奖(罚)5000元。乙方按时提交了施工方案和施工网络进度计划(见图12—4),并得到甲方代表的同意。
某施工单位(乙方)与某建设单位(甲方)签订了建造无线电发射试验基地施工合同。合同工期为38天。由于该项目急于投人使用,在合同中规定,工期每提前(或拖后)1天奖(罚)5000元。乙方按时提交了施工方案和施工网络进度计划(见图12—4),并得到甲方代表的同意。
admin
2013-09-12
48
问题
某施工单位(乙方)与某建设单位(甲方)签订了建造无线电发射试验基地施工合同。合同工期为38天。由于该项目急于投人使用,在合同中规定,工期每提前(或拖后)1天奖(罚)5000元。乙方按时提交了施工方案和施工网络进度计划(见图12—4),并得到甲方代表的同意。
实际施工过程中发生了如下几项事件:
事件一:在房屋基槽开挖后,发现局部有软弱下卧层。按甲方代表指示,乙方配合地质复查,配合用工为10个工日。地质复查后,根据经甲方代表批准的地基处理方案,增加工程费用4万元,因地基复查和处理使房屋基础施工延长3天,工人窝工15个工日。
事件二:在发射塔基础施工时,因发射塔坐落位置的设计尺寸不当,甲方代表要求修改设计,拆除已施工的基础,重新定位施工。由此造成工程费用增加1.5万元,发射塔基础施工延长2天。
事件三:在房屋主体施工中,因施工机械故障,造成工人窝工8个工日,房屋主体施工延长2天。
事件四:在敷设电缆时,因乙方购买的电缆质量不合格,甲方代表令乙方重新购买合格电缆。由此造成敷设电缆施工延长4天,材料损失费1.2万元。
事件五:鉴于该工程工期较紧,乙方在房屋装修过程中采取了加快施工的技术措施,使房屋装修施工缩短3天,该项技术措施费为0.9万元。其余各项工作持续时间和费用均与原计划相符。
根据题意,回答以下问题:
该施工网络进度计划的关键线路为( )。
选项
A、①→②→③→⑦→⑧
B、①→②→⑤→⑦→⑧
C、①→②→④→⑥→⑦→⑧
D、①→②→③→⑥→⑦→⑧
答案
C
解析
经过计算可以得四项的计算工期分别为30、18、38、20,故①→②→④→⑥→⑦→⑧为关键线路。
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/88c1FFFM
本试题收录于:
建筑经济专业知识与实务题库中级经济师分类
0
建筑经济专业知识与实务
中级经济师
相关试题推荐
根据凯恩斯的分析,货币需求来自人们的()。
公共财政配置资源范围的大小取决于()。
【案例】 甲公司与乙纺织厂签订一份买卖合同,合同规定由乙纺织厂向甲公司供应普通衬衫1万件,货款10万元,并贴上由甲公司提供的某名牌衬衫厂的商标。甲公司为此开具一张10万元的汇票给乙纺织厂,乙纺织厂随后将该汇票背书转让给个体户张某用以支付购买粮食等原料
下列各项中,适用于分类数据的整理和显示的方法有()。
期望理论是美国心理学家弗鲁姆在1964年出版的《工作与激发》一书中提出来的。其中提出了一个著名的理论模式,用公式表示:激励力量=目标价值××期望概率。有个孩子的爸爸为了鼓励孩子努力学习,向孩子提出:“如果你在下学期里门门功课考90分以上,给你奖励。”孩子听
【案例】 雅新公司成立于2002年4月,因管理不善等原因,到2008年时外债高达20亿元,濒临破产。在当地政府有关部门帮助下,公司本想重组自救,但未成功。2008年4月,多家银行向该公司所在地法院申请破产重整。4月29日,法院裁定准许该公司重整,并确
某产品具有F1、F2、F3、F4、F5五个功能领域,其一对一强制评分后的修正得分、各功能领域的现实成本见下表。应用价值指数法选择价值工程研究对象时,应优先选择()的产品或零部件。
在计算投资项目的财务净现值时需事先确定基准收益率,基准收益率是指要求投资项目达到的()标准。
下列不属于工程勘察设计开标的初步评审阶段的是()。
某工程合同价为2000万元,工程价款采用按月结算方式。工期从2009年5月至9月。开工前业主向承包商支付合同价的20%作为预付款,主要材料占施工产值的62.5%。业主自开工第1个月起,从承包商的工程价款中按5%的比例扣留保留金。工程完成情况如下:(1)5
随机试题
具体分析“行宪国大”前后南京政府行政决策体制的异同。
现货市场的实际交割一般在成交后______内进行。
RAM按工作原理的不同可分为DRAM和SRAM,DRAM的工作速度比SRAM的速度慢。()
解放后巴金最有价值、最有影响力的作品是5个散文集《__》。
患者男,60岁,因咽部异物感1年,吞咽梗塞感2月就诊。无吞咽困难及声嘶。哪些可能是电子喉镜下肿瘤的形态
长期大量服用阿司匹林引起的出血,可选用何药治疗
下图为雅鲁藏布江中游宽谷的爬升沙丘,读图完成问题。该沙匠位于()。
给定资料1.“中国领导层为明年确立了经济发展蓝图,强调直面长期问题,他们意识到靠借债和投资已无法驱动世界第二大经济体。”2015年12月,中央经济工作会议闭幕后,美国《华尔街日报》作出这样的评价。投资、出口等传统引擎“扭力”在减弱,驱动
以认知阶段来划分,法律意识可分为()
假释与缓刑有下列哪些相同之处?()
最新回复
(
0
)