首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
【案例9】某建设工程系外资贷款项目,业主与承包人按照FIDIC《土木工程施工合同条件》签订了施工合同。施工合同《专用条件》规定:钢材、木材、水泥由业主供货到现场仓库,其他材料由承包人自行采购。 当工程施工至第五层框架柱钢筋绑扎时,因业主提供的钢筋未到
【案例9】某建设工程系外资贷款项目,业主与承包人按照FIDIC《土木工程施工合同条件》签订了施工合同。施工合同《专用条件》规定:钢材、木材、水泥由业主供货到现场仓库,其他材料由承包人自行采购。 当工程施工至第五层框架柱钢筋绑扎时,因业主提供的钢筋未到
admin
2009-09-13
53
问题
【案例9】某建设工程系外资贷款项目,业主与承包人按照FIDIC《土木工程施工合同条件》签订了施工合同。施工合同《专用条件》规定:钢材、木材、水泥由业主供货到现场仓库,其他材料由承包人自行采购。
当工程施工至第五层框架柱钢筋绑扎时,因业主提供的钢筋未到,使该项作业从10月3日至10月16日停工(该项作业的总时差为零)。
10月7日至10月9日因停电、停水使第三层的砌砖停工(该项作业的总时差为4天)。
10月14至10月17因砂浆搅拌机发生故障使第一层抹灰迟开工(该项作业的总时差为4天)。
为此,承包人于10月20日向工程师提交了一份索赔意向书,并于10月25日送交了一份工期、费用索赔计算书和索赔依据的详细材料。其计算书的主要内容如下:
(1)工期索赔:
①框架柱扎筋 10月3日至10月16停工 计14天
②砌砖 10月7日至10月9日停工 计3天
③抹灰 10月14日至10月17日迟开工 计4天
总计请求顺延工期:21天
(2)费用索赔:
①窝工机械设备费:
一台塔吊 14×234=3276元
一台混凝土搅拌机 14×55=770元
一台砂浆搅拌机 7×24=168元
小计:4214元
②窝工人工费:
扎筋 35人×20.15×14=9873.50元
砌砖 30人×20.15×3=1813.50元
抹灰 35人×20.15×4=2821.00元
小计:14508.00元
③保函费延期补偿: (1500×10%×6‰÷365)×21=517.81元
④管理费增加: (4214+14508.00+517.81)×15%=2885.9775元
⑤利润损失: (4214+14508.00+517.81+2885.97)×5%=1106.29元
经济索赔合计:23232.07元
问题
(1)承包人提出的工期索赔是否正确?应予批准的工期索赔为多少天?
(2)假定经双方协商一致,窝工机械设备费索赔按台班单价的65%计;考虑对窝工人工应合理安排工人从事其他作业后的降效损失,窝工人工费索赔按每工日10元计;保函费计算方式合理;管理费、利润损失不予补偿。试确定经济索赔额。
选项
答案
(1)承包人提出的工期索赔不正确。 ①框架柱绑扎钢筋停工14天,应予工期补偿。这是由于业主原因造成的,且该项作业位于关键路线上。 ②砌砖停工,不予工期补偿。因为该项停工虽属于业主原因造成的,但该项作业不在关键路线上,且未超过工作总时差。 ③抹灰停工,不予工期补偿,因为该项停工属于承包人自身原因造成的。 同意工期补偿: 14+0+0=14天 (2)经济索赔审定: ①窝工机械费: 塔吊1台: 14×234×65%=2129.4元(按惯例闲置机械只应计取折旧费)。 混凝土搅拌机1台: 14×55×65%=500.5元(按惯例闲置机械只应计取折旧费)。 砂浆搅拌机1台: 3×24×65%=46.8元(因停电闲置只应计取折旧费)。 因故障砂浆搅拌机停机4天应由承包人自行负责损失,放不给补偿。 小计: 2129.4+500.5+46.8=2676.7元 ②窝工人工费: 扎筋窝工:35×10×14=1900元(业主原因造成,但窝工工人已做其他工作,所以只补偿工效差); 砌砖窝工:30×10×3=900元(业主原因造成,只考虑降效费用); 抹灰窝工:不应给补偿,因系承包人责任。 小计: 4900+900=5800元 ③保函费补偿: 1500×10%×6‰÷365×14=0.035万元 经济补偿合计: 2676.7+5800+350=8826.70元
解析
该案例主要考核工程索赔成立的条件与索赔责任的划分,工期索赔、费用索赔计算与审核。分析该案例时,要注意网络计划关键线路,工作总时差的概念及其对工期的影响,因非承包人原因造成窝工的人工与机械增加费的确定方法。
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/7vmhFFFM
本试题收录于:
综合考试题库公路监理师分类
0
综合考试
公路监理师
相关试题推荐
对各种经营性投资项目,包括国有单位的基本建设、技术改造、房地产开发项目和集体投资项目试行资本金制度,投资项目可先建设然后落实资本金。()
建设工程规划许可证是有关建设工程符合城市规划要求的法律凭证。()
根据我国《公司法》的规定,普通股股东应承担的义务包括()。
根据不同建筑物的标准以及建筑物所在地区的基地环境和气候条件,在材料和色彩的选配上也应有所区别。()
关于建筑体型和立面设计的要求不正确的为()。
由于多种原因,物业管理费的收缴不可能达到100%,这就产生了漏交率的问题。如果将因个别业主漏交而造成的损失摊到其他业主身上,显然是不合理的;但由物业管理企业完全负担这部分损失也是不尽合理的。解决这一问题的正确途径是一方面从业主、业主委员会到物业管理企业要尽
银行与借款人应根据借款用途,不同的贷款担保方式签订有关合同,具体的有()。
用于建筑装饰的材料,要求既美观又耐久;评价一个建筑装修的好坏,要看装饰材料的耐久性能。()
某高速公路沥青路面施工阶段,因B合同段运输路面材料的道路被当地村民挖断,为了工期不延误,材料只能从A合同快完工的一段路上运进B合同段材料。为此,业主召开两合同段开会,要求A合同段调整施工安排,于7月30日前完成该段施工。8月1日起,B合同段从该段路运进材料
路基的地面排水设施主要有()。
随机试题
给定资料: 1.2013年8月12日8时至14时,嫩江上游尼尔基水库库区突降暴雨,阿彦浅站(内蒙古莫力达瓦旗)最大降雨量达102毫米。受降雨影响,尼尔基水库12日14时入库洪峰流量达9440立方米每秒,为重现期超过50年的特大洪水。尼尔基水库库区人员已经
Haveyou【C1】______askedyourselfwhychildrengotoschool?Youwillprobablysaythattheygo【C2】______theirownlanguageando
患者,女,26岁,已婚。停经48天,尿妊娠试验(+),1周来纳呆恶心,呕吐食物残渣,恶闻食气,口淡,神疲思睡,舌淡苔白润,脉缓滑无力。其证型是
人民法院应当从()方面对甲的再审申请进行考察。若甲2006年6月10日向市人民检察院申诉,人民检察院经审查认为原判决不当的,那么下列说法错误的有()。
企业经营管理水平的高低,主要取决于领导班子的知识结构和市场开拓能力。()
国有企业改组为股份有限公司时,净资产折股比例不得低于()
参考标准是在给定地区或给定组织内,通常具有最高计量学特性的一种测量标准。在我国,与参考标准相当的是()。
一个班集体必须有的基本特征是()。
陈某因打架斗殴违反《治安管理处罚条例》受到处罚,陈某的行为属于()。
设则当x→0时,两个无穷小的关系是().
最新回复
(
0
)