首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
背景资料 某施工单位承建一矿井井底车场及硐室工程,其编制的施工网络计划如图1所示,其中井底车场中属于主要排水系统的工程有:泵房及变电所工程H,吸水井及配水巷工程I,水仓工程L。监理认为该网络计划的主要排水系统工程安排不合理,要求进行调整。 建设单位提供的地
背景资料 某施工单位承建一矿井井底车场及硐室工程,其编制的施工网络计划如图1所示,其中井底车场中属于主要排水系统的工程有:泵房及变电所工程H,吸水井及配水巷工程I,水仓工程L。监理认为该网络计划的主要排水系统工程安排不合理,要求进行调整。 建设单位提供的地
admin
2019-04-11
29
问题
背景资料
某施工单位承建一矿井井底车场及硐室工程,其编制的施工网络计划如图1所示,其中井底车场中属于主要排水系统的工程有:泵房及变电所工程H,吸水井及配水巷工程I,水仓工程L。监理认为该网络计划的主要排水系统工程安排不合理,要求进行调整。
建设单位提供的地质资料预测,E工作需穿过一断层破碎带。在实际施工中,E工作较地质资料数据提前8m揭露该断层破碎带,造成工作面突水。施工单位按应急方案进行了处理并顺利通过,增加费用20万元,工期延误1个月。施工单位以地质资料不准为由,向建设单位提出索赔。
K工作因围岩破碎严重,经建设单位同意增加了钢棚支护,费用增加10万元,工期延误1个月;施工单位提出了补偿费用10万元、总工期顺延1个月的索赔要求。
问题:
施工单位针对K工作增加钢棚支护提出的索赔是否合理?说明理由。
选项
答案
对于施工单位针对巷道围岩破碎,增加了钢棚支护,且已经获得建设单位同意,因此,建设单位应同意补偿费用;具体理由是增加钢棚支护已经建设单位同意。 对于增加钢棚支护需要总工期进行顺延,建设单位不应当同意,其理由是K工作不是关键工作,本身有4个月的总时差,延误1个月并不影响总工期。
解析
本问题与上一问类似,施工索赔问题,往往看是谁的责任,K工作因为围岩破碎,增加钢棚支护,是否有必要,建设单位是否同意。从背景看,显然建设单位是同意的,因此,在这种情况下,发生的费用应当由建设单位承担。但是否要顺延工期,主要看K工作增加工作量后发生的工期延长是否影响总工期,判断只要看K工作是否有总时差,且总时差值是否超过K工作延误的时间,超过的话不影响总工期,不必顺延;不超过的话,会影响总工期,就需要顺延。
本题考点仍然是施工索赔问题,同时加入了网络调整的有关内容。对于施工索赔,如果施工发生变更,建设单位同意,发生费用增加,建设单位应当补偿。发生工期延长,建设单位应当顺延,但需要判断该工作是否会对工期产生影响,判断方法是看延误的时间与该工作的总时差关系,小于等于总时差,不影响工期,大于总时差,将影响工期。本题费用应当补偿,工期没有影响总工期,不应当顺延。
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/7nyPFFFM
本试题收录于:
矿业工程管理与实务题库二级建造师分类
0
矿业工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
根据我国《合同法》的规定,对于无效合同或者被撤销的合同,其中仍具有法律效力的是独立存在的有关()的条款。
建设工程合同纠纷由仲裁机构裁决后,当事人应当自觉执行裁决。一方当事人不执行的,另一方当事人可以申请()强制执行。
【2013年真题】下列财务费用中,在投资方案效果分析中通常只考虑()。
【2006年真题】某企业为筹集资金,发行面额为500万元的8年期债券,票面利率为10%,发行费用率为5%,企业所得税税率为33%;发行300万元优先股,筹资费用率为4%,股息年利率为12%。则该企业的加权平均资金成本率为()。
生产性建设项目的总投资由()两部分构成。
对于一般工业与民用建筑工程而言,下列工程中,属于分部工程的是()。
【2011年真题】下列方法中,可用于建设工程风险分析与评价的是()。
建设工程施丁许可证应当由()申请领取。
因施工单位拒付施工机械租金,施工机械租赁单位提起诉讼的,其诉讼时效期限为()年。
【2016年真题】工程项目策划中,需要通过项目定位策划确定工程项目的()。
随机试题
让中国菜走向世界是属于()
脾气虚、脾阳虚、脾气下陷的共同症状是()
男性病人,23岁。肛周肿痛3天伴发热,有里急后重感。肛周红肿,有波动感。进一步确诊方法是()
会导致财权财力高度集中,有利于调动地方的积极性的财政支出划分方法是()。
明十三陵位于北京市西北50公里的天寿山下,是明朝13个皇帝陵的总称,其中明成祖朱棣的陵墓是()。
一、注意事项1.申论考试与传统的作文考试不同,是分析驾驭材料的能力与表达能力并重的考试。2.作答参考时限:阅读资料40分钟。作答110分钟。3.仔细阅读给定的资料,按照后面提出的“作答要求”依次作答在答题纸指定位置。4.答题时请认准题号,避免答错位
论述美国独立战争的进程
在C语言中,设有数组定义:chararray[]=“China”;则数组array所占用的空间为(27)。
有以下程序intf(intm){staticintn=0;n+=m;returnn;}main(){intn=0;printf("%d,",f(++n));printf("%d\n",f(n++));
Whereistheball?
最新回复
(
0
)