[问题一]试确定以上施工过程中发生的六个事件进行合同责任主体，并说明理由? [问题二]根据总监理工程师批准的施工进度计划，应给甲施工单位顺延的工期是多少，并说明理由?

admin2009-08-19 62

问题 [问题一]试确定以上施工过程中发生的六个事件进行合同责任主体，并说明理由?
[问题二]根据总监理工程师批准的施工进度计划，应给甲施工单位顺延的工期是多少，并说明理由?

选项

答案用标号法计算网络计划的工期T1=18月 [*] 在原网络图上各工作的持续时间上增加由建设单位负责的时间和新工作，即D工作增加0．5个月[A事件]、增加L工作[C事件]、并且L工作的持续时间为4个月、E工作增加1个月[D事件]、I工作增加0．5个月[E事件]得出新的网络计划如下图：用标号法计算该网络计划的工期T2=19个月。 [*] 故应给承包单位顺延的工期为：T2-T1=19-18=1个月

解析

转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/7Q9cFFFM

本试题收录于：建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

[问题一]试确定以上施工过程中发生的六个事件进行合同责任主体，并说明理由? [问题二]根据总监理工程师批准的施工进度计划，应给甲施工单位顺延的工期是多少，并说明理由?

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

用以表示流水施工的某施工过程(专业工作队)在单位时间内所完成的工程量的工艺参数是()。

对总额1000万元的工程项目进行期中检查，截至检查时已完工作预算投资为410万元，计划工作预算投资为400万元，已完工作实际投资为430万元，则其投资绩效指数为()。

施工现场主导机械一台，台班单价为1500元／台班，折旧费为800元／台班，人工日工资单价为150元／工日，窝工补贴为80元／工日，由于电网停电，导致停工2天，人工窝工10工日，则施工企业可索赔()元。

根据《建设工程工程量清单计价规范》，法律法规变化引起的合同价格调整问题，招标工程以()为基准时间。

下列不属于导致工程量清单缺项的原因的是()。

某工程采用固定总价合同，合同执行过程中，在发生()时，发包方才对合同总价作相应调整。

建设项目投资估算指标编制的基础是()。

当工程质量未达到规定的标准和要求，存在的严重质量缺陷，对结构的使用和安全构成重大影响，且又无法通过修补处理的情况下，应()。

下列质量控制的统计分析方法中，需要听取各方意见，集思广益，相互启发的是()。

上消化道大出血最常见的病因是

患者，女，35岁。全口咀嚼无力、刷牙时牙龈出血。无系统性疾病。口腔检查：全口多数牙有深牙周袋，松动Ⅰ～Ⅱ度，牙石(++)，牙龈红肿，探诊出血，X线片示全口普遍牙槽骨吸收。下列哪项肯定不是本病的临床表现

【2014年真题】下列评价方法中，属于互斥投资方案静态评价方法的()。

在对进度计划进行计划目标与施工能力的适应性审查时，应重点审查()。

建立健全会计人员行业自律管理制度，是政府对会计人员进行宏观管理的必要补充。()

若发行人有充分依据证明第1号准则要求披露的是()信息，发行人可向中国证监会申请豁免披露。

饭店设备的()是设备的最佳更新期。

最佳资本结构是使企业筹集能力最强，财务风险最小的资本结构。()

丽丽，19岁，犯盗窃罪被法院判处有期徒刑，宣告缓刑，现为社区矫正对象。根据《关于开展社区矫正试点工作的通知》和《社区矫正实施办法》，下列针对丽丽开展的工作，符合社区矫正要求的有()。

IcametoAfricawithonepurpose:IwantedtoseetheworldoutsidetheperspectiveofEuropeanegocentricity.Icouldhavec