首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
【背景资料】 某工程施工中,发生了如下事件: 事件一:因甲方未能事先清空场地,甲方进场时间受到影响,并使工程A作业时间延长2d,窝工6个工作日。 事件二:工程B为一隐蔽工程,钢筋混凝土结构。某建筑单位乙承建了该工程项目。施工完毕后,
【背景资料】 某工程施工中,发生了如下事件: 事件一:因甲方未能事先清空场地,甲方进场时间受到影响,并使工程A作业时间延长2d,窝工6个工作日。 事件二:工程B为一隐蔽工程,钢筋混凝土结构。某建筑单位乙承建了该工程项目。施工完毕后,
admin
2013-08-10
50
问题
【背景资料】
某工程施工中,发生了如下事件:
事件一:因甲方未能事先清空场地,甲方进场时间受到影响,并使工程A作业时间延长2d,窝工6个工作日。
事件二:工程B为一隐蔽工程,钢筋混凝土结构。某建筑单位乙承建了该工程项目。施工完毕后,乙及时向甲方代表提出了检查验收要求。但因甲方未能在规定时间内到现场检查验收,乙方自己进行了检查。事后甲方认为由于该工程比较重要,要求乙重新对部位a、b检查。检查结果是:a完全合格,但b偏差超出了允许范围。由于重新检查部位a费用为28万元,工期4天;部位b包括检查与返工,共计花费43万元,工期20天。又因该项目的检查及返工处理,还给乙后续工程造成了工期延长10d。
事件三:在工程C施工中,因设计变更,造成施工时间增加2d,费用增加6万元。
【问题】
上述施工索赔,可采用哪些费用计算方法?请详细说明。
选项
答案
(1)实际费用法。就是以承包商为某项索赔工作所支付的实际开支为根据,向业主要求费用补偿。 (2)总费用法,即总成本法,就是当多次发生索赔事件后,重新计算工程的实际总费用,实际总费用减去报价时的估算总费用即索赔金额。 (3)修正的总费用法,即在总费用法的基础上,去掉一些不合理的因素,使其更为合理。
解析
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/5cEPFFFM
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库二级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
背景资料:某施工单位中标建设一公路工程,该公路工程包括12km的路基路面和一桥梁工程。其网络图编制如下图所示,并得到监理工程师的批准。路基施工中需要10多万m3的土方,填方采甩松散的砂性土和黏土,含水量在25%左右。土方料场距填方处在
某施工单位由于自身原因延误了工期,于是将现浇方案改为预制装配来缩短施工过程的时间。则该施工单位对压缩工期所采取的措施属于()。
背景资料:某承包人承接了一段长为19km的高速公路路基工程。该项目位于微丘地区,路基填为土方。为确保项目的工期、质量、安全和成本,项目部制定了施工方案和一系列的规章制度。在路基施工中特别强调了土方路基施工的如下质量控制关键点:(1)施工
背景资料:某承包人承接了一段长为19km的高速公路路基工程。该项目位于微丘地区,路基填为土方。为确保项目的工期、质量、安全和成本,项目部制定了施工方案和一系列的规章制度。在路基施工中特别强调了土方路基施工的如下质量控制关键点:(1)施工
某施工单位承接的二级公路中有4道单跨2.0×2.0m钢筋混凝土盖板涵,在编制的《施工组织设计》中,对各涵洞的工序划分与工序的工作时间分析见下表:施工单位最初计划采用顺序作业法组织施工,报监理审批时,监理认为不满足工期要求,要求改为流水作业法。根
水泥混凝土面层摊铺时的施工缝宜设的部位有()。
在建筑材料采购合同的管理中,材料的验收方式有()。
某装饰装修工程公司通过分包方式承揽了某大厦的金属幕墙的施工任务。在金属幕墙框架的安装中,采取的施工方法如下。1.连接件焊接时,采用了点焊,目的是控制因焊接产生变形。2.立柱与连接件的连接采用了铸铁螺栓。3.在所有相同金属接触
一般情况下,建筑装饰装修工程施工质量问题出现在工程验收的最小单位( )。
某工程项目,采用钢筋混凝土剪力墙结构,施工顺序划分为基础工程、主体结构工程、机电安装工程和装饰工程四个施工阶段。施工承包单位对该工程的施工方法进行了选择。拟采用以下施工方案。1.土石方工程采用人工挖土方,放坡系数为1:0.5,待挖土至设计标
随机试题
秦老师在物理课上要求班上同学举出生活中关于能量守恒定律的实例。根据布卢姆的认知目标分类,秦老师的提问是对能量守恒定律()水平的要求。
菲利普.莫里斯公司的经营战略在20世纪50年代,当医生们把香烟与癌症联系在一起时,烟草公司就立即意识到,如果他们自己要正常地生存下去,就必须采用新的战略。由于消费者和广告限制构成的威胁对企业十分强大,因而不能忽视。于是绝大多数著名的烟草制造商就开
甲乙在某市的花园小区高档住宅买了一套房子,约定按份共有,双方的份额均为50%。后来丙买下了甲、乙隔壁的房屋。甲、乙将房屋装修后出租给丁。因甲、乙打算做一笔生意,于是决定向戊借款,并以此房子作抵押并办理了登记。后来甲因出国急需用钱,欲将自己对该套房子的一半产
在进行投资偏差分析中,最常用的方法是()。
关于变更劳动合同应该注意的是()。
证券公司申请保荐机构资格,符合保荐代表人资格的条件的从业人员不少于()名。
关于公安机关对周某与李某的拘留下列说法正确的是( )。如果某中级人民法院判处周某有期徒刑15年,判处李某死刑缓期两年执行,一审宣判后,周某没有上诉,李某对自己的判决不服向高院提出上诉,人民检察院认为一审法院对周某的量刑畸轻提出抗诉,下列说法正确的是(
甲、乙、丙三人参加了物理和化学两门考试。三人中,只有一个在考试中发挥正常。考前,甲说:如果我在考试中发挥不正常,我将不能通过物理考试。如果我在考试中发挥正常,我将能通过化学考试。乙说:如果我在考试中发挥不正
Lookatthenotebelow.Youwillhearamancallingtoarrangeforthecongress.Name:【C1】______SchulzIt’stodowiththearra
Language-basedlearningdisabilitiesareproblemswithage-appropriatereading,spelling,and/orwriting.Thisdisorderisnot
最新回复
(
0
)