首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
背景: 某工程地下2层,地上15层,现浇钢筋混凝土框架结构,由于局部技术难度大,业主采用了邀请招标方式,择优选择了其中一家作为中标单位,并与其签订了工程施工承包合同,承包工作范围包括土建、机电安装和装修工程。该工程开工日期为2011年4月1日,合同工期为1
背景: 某工程地下2层,地上15层,现浇钢筋混凝土框架结构,由于局部技术难度大,业主采用了邀请招标方式,择优选择了其中一家作为中标单位,并与其签订了工程施工承包合同,承包工作范围包括土建、机电安装和装修工程。该工程开工日期为2011年4月1日,合同工期为1
admin
2020-09-15
57
问题
背景:
某工程地下2层,地上15层,现浇钢筋混凝土框架结构,由于局部技术难度大,业主采用了邀请招标方式,择优选择了其中一家作为中标单位,并与其签订了工程施工承包合同,承包工作范围包括土建、机电安装和装修工程。该工程开工日期为2011年4月1日,合同工期为18个月。在合同履行过程中发生以下事件:
事件一:2011年5月施工单位为保证施工质量,扩大了开挖面积,导致开挖量、费用及相应工序持续时间增加。于是向业主提出了索赔费用3.0万元,工期索赔3d。
事件二:2011年8月份,恰逢连降7d罕见大雨,造成停工损失2.5万元,工期增加了4d。于是施工单位据此向业主提出了索赔。
事件三:2012年2月份,在主体砌筑工程中,因施工图设计有误,实际工程量增加,导致费用增加3.8万元,相应工序持续时间增加了2d。于是施工单位据此向业主提出了索赔。
事件四:在工程保修期间发生了由于施工质量原因引起的屋顶漏水、墙面剥落等问题,业主在多次催促施工单位修理,而施工单位一再拖延的情况下,于是业主另请其他施工单位进行了维修。
上述事件中,除事件二外,其他工序时间的延误均未超过工作的总时差。
问题:
事件三中施工单位的索赔是否成立?说明理由。
选项
答案
费用索赔成立,工期不予延长。 理由:因为图纸设计方案有误,所以费用索赔成立;又因为该工作的时间延误未超过工作的总时差,不会影响工期,所以工期不予延长。
解析
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/4u3nFFFM
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库二级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
测量仪器的规定计量特性处于给定极限内的使朋条件,这样的条件称为__________。
什么是管理评审?如何确保管理评审的有效性?
计量技术机构为何要实施管理体系的持续改进?如何实施持续改进?
计量技术机构应具备哪些基本的条件?
开展校准时,机构应使用满足__________的、与所进行的校准适宜的校准方法。
下列关于测量的一些说法,不正确的是__________。
我国选定的16个非国际单位制单位中,特[克斯]、公顷、_________等6个属于未通过国际计量大会认可的,我国根据国际国内的使用情况选定的单位。
标准量块的长度测量,在等臂天平上砝码测量,这两种测量方法为___________。
某在用圬工混凝土拱桥,位于厂区主干道交通繁忙且重车较多,受业主委托,需对进行桥梁承载能力的检测评定,试完成以下相关分析和检测评定:根据检测和计算结果,该桥的承载能力检算系数评定标度D=2.3,经各分项检算系数修正后拱顶截面正弯矩的实际抗力效应为5600
利息体现了国民收入的再分配,涉及到国家、集体和个人之间的经济利益,需要正确处理。()
随机试题
欣欣百货公司在电视上做广告,称该百货公司新到一批法国瓷砖,欢迎购买。消费者李某购买了8000元的法国瓷砖后发现这些瓷砖产于杭州,遂向工商行政管理局投诉。工商行政管理局根据《反不正当竞争法》对欣欣百货公司作出责令停止引人误解的虚假宣传,罚款2万元的行政处罚。
《刑名》篇首次置于篇首的法典是:()
【2007—3】题6~10:在某矿区内拟建设一座66/10kV变电所,两回66kV架空进线,设两台主变压器型号为S9—6300/66,变压配电装置为屋内双层布置。主变压器室、10kV。配电室、电容器室、维修间、备件库等均布置在一层;66kV配电室、控制室布
工程项目的各相关方的人员在进行信息交流时,最好具有共同的(),不同文化背景的人之间的交流,要努力了解对方的文化背景差异并尽力适应对方,否则将无法进行有效的沟通。
下列措施中,会增加企业经营风险的有()。
根据《民事诉讼法》的规定,因票据纠纷提起的诉讼,可以选择的人民法院包括()。
增值税一般纳税人取得的增值税专用发票列入异常凭证范围,下列处理规定正确的有()。
Telnet到远程网络中的一台主机,当执行showarp命令时,哪一个MAC地址会出现在ARP表内?()
有关著作权的说法,错误的是()。
设随机变量X与Y相互独立,且,则与随机变量Z=Y—X同分布的随机变量是()
最新回复
(
0
)