【背景资料】某工程项目合同工期为18个月，施工合同签订以后，沲工单位编制了一份初始网络计划，如下图所示：由于该工程施工工艺的要求，实际工作中工作C、工作H和工作J需共用一台特殊履带吊装起重机械，为此需要对初始网络计划作调整。工作G完成后，由于建设单位

admin2019-10-31 47

问题【背景资料】
某工程项目合同工期为18个月，施工合同签订以后，沲工单位编制了一份初始网络计划，如下图所示：

由于该工程施工工艺的要求，实际工作中工作C、工作H和工作J需共用一台特殊履带吊装起重机械，为此需要对初始网络计划作调整。工作G完成后，由于建设单位变更施工图纸，使工作I停工待图2个月。但建设单位要求仍按原合同工期完工，施工单位向建设单位索赔I工作赶工费用3万元(已知工作I赶工费每月1．5万元)。
【问题】
施工单位向建设单位索赔赶工费3万元是否成立?并说明理由。

选项

答案施工单位向建设单位索赔赶工费3万元不成立。理由：工作I总时差为6个月，停工待机2个月后开始施工，仍不影响总工期，工作I不需要赶工也能按原合同工期完工，故施工单位关于I工作赶工费3万元的索赔不成立。

解析

转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/4YlPFFFM

本试题收录于：建筑工程管理与实务题库二级建造师分类

建筑工程管理与实务

二级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建筑工程管理与实务

二级建造师

冬期采用氯盐砂浆施工，墙体留置洞口距交接墙处不应小于()mm。

关于高强度螺栓连接施工的说法，错误的有()。

基坑水平和竖向位移监测点应沿基坑周边布置，并符合以下规定()。

下列有利于大体积混凝土施工的措施有()。

建筑主体结构分部工程验收，必须参加的单位有()。

关于模板工程的说法中正确的有()。

关于用价值工程控制成本提高价值途径的说法，正确的有()：

不属于公共关系专题活动的特点是()。

生物-心理-社会医学模式是

心房颤动最常见于

某贪污案经人民法院审理作出一审判决，被告人认为人民法院的判决过重，在上诉期内提起上诉。后被告人又撤回上诉，根据刑事诉讼法相关规定，下列说法正确的是：

断层是指岩体受力断裂后，在断裂层两侧的岩块发生了显著位移。如按断块之间的相对错动的方向来划分，上盘下降，下盘上升的断层称为()。

甲公司申请取得一般采购代理机构，其应当经过()的审批。

下列关于季节性融资的说法，正确的是()。

宋代诗人苏轼曾写过这样的经典词句：“人有悲欢离合，月有阴晴圆缺，此事古难全。”这主要体现了哲学中()

定义风险参照水准是_____________活动常用的技术。