首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某堤防工程,发包人与承包人依据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)签订了施工承包合同,合同中的项目包括土方填筑和砌石护坡,其中土方填筑200万m3,单价为10元/m3;砌石10万m3(不考虑砌石定额系数,所需开采石方10万m3),单价为40元/
某堤防工程,发包人与承包人依据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)签订了施工承包合同,合同中的项目包括土方填筑和砌石护坡,其中土方填筑200万m3,单价为10元/m3;砌石10万m3(不考虑砌石定额系数,所需开采石方10万m3),单价为40元/
admin
2018-03-17
29
问题
某堤防工程,发包人与承包人依据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)签订了施工承包合同,合同中的项目包括土方填筑和砌石护坡,其中土方填筑200万m
3
,单价为10元/m
3
;砌石10万m
3
(不考虑砌石定额系数,所需开采石方10万m
3
),单价为40元/m
3
。
(1)合同中的有关情况为:
①合同开工日期为9月20日。
②工程量清单中单项工程量的变化超过20%按变更处理。
③发包人指定的采石场距工程现场10km,开采条件可满足正常施工强度500ms/天的需要。
④工程施工计划为先填筑,填筑全部完成后再砌石施工。
⑤合同约定每年10月1日至3日为休息日,承包人不得安排施工。
(2)在合同执行工程中:
①在土方施工中,由于以下原因引起停工:
事件1:合同规定发包人移交施工场地的时间为当年10月3日,由于发包人原因,实际移交时间延误到10月8日晚;
事件2:10月6日至15日因不可抗力事件,工程全部暂停施工;
事件3:10月28日至11月2日,承包人的施工设备发生故障,主体施工发生施工暂停。
承包人设备停产一天的损失为1万元,人工费需8000元。
②土方填筑实际完成300万m
3
,经合同双方协商,对超过合同规定百分比的工程量,单价增加了3元/m
3
;土方填筑工程量的增加未延长填筑作业天数。
③工程施工中,承包人在发包人指定的采石场只开采了5万m
3
后,该采石场再无石材可采。监理人指示承包人自行寻找采石场。
承包人另寻采石场发生合理费用支出5000元。新采石场距工程现场30km,石料运输运距每增加1km,运费增加1元/m
3
。采石场变更后,由于运距增加,运输能力有限,每天只能运输400m
3
,监理人同意延长工期。采石场变更后,造成施工设备利用率不足并延长工作天数,合同双方协商从使用新料场开始,按照2000元/天补偿承包人的损失。
④工程延期中,承包人管理费、保险费、保函费等损失为5000元/天。
问题:
试分析确定承包人应获准的工程延期天数。
选项
答案
承包人应获准的工程延期天数是由于业主的原因、业主应承担的风险造成的工期延误。本例中包括: ①移交场地延误; ②不可抗力停工; ③石料场变化后运输能力降低。 本例中,批准工程延期为37天,其中: ④因天气原因、移交场地延误等原因(属于发包人应承担的停工原因)造成从10月4日至10月15日暂停,工期延误12天。 ②由于石料场变化,运输能力不足,影响填筑工效,延长工期: [*]=25天
解析
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/4OFPFFFM
本试题收录于:
水利水电工程管理与实务题库一级建造师分类
0
水利水电工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
根据《水利工程建设项目施工分包管理暂行规定》,项目法人负责协调承包单位与该指定分包单位签订分包合同,由( )负责该分包工程合同的管理。
某水闸建筑在砂质壤土地基上,水闸每孔净宽8m,共3孔,采用平板闸门,闸门采用一台门式启闭机启闭,闸墩厚度为2m,因闸室的总宽度较小,故不分缝。闸底板的总宽度为30m,净宽为24m,底板顺水流方向长度为20m。施工中发现由于平板闸门主轨、侧轨安装出现严重偏差
根据《水利水电工程施工合同和招标文件示范文本》,承包人有权根据本合同任何条款及其他有关规定,向发包人索取追加付款,但应在索赔事件发生后的()内,将索赔意向书提交发包人和监理人。
下列不属于减少截流难度技术措施的是()。
在地下工程施工分部分块开挖方式中,用于Ⅰ、Ⅱ类围岩,机械化程度较低,开挖大断面洞室时,应使用( )。
水利基本建设项目根据其建设规模和投资额分为大中型和小型项目。水电工程:电站总装机容量( )属于大中型项目。
背景某泵站工程,业主与总承包商、监理单位分别签订了施工合同、监理合同。总承包商经业主同意将土方开挖、设备安装与防渗工程分别分包给专业性公司,并签订了分包合同。施工合同中说明:建设工期278d,2004年9月1日开工,工程造价4357万元。合同约
碾压土石坝坝面作业保证压实质量的关键要求是().
施工生产作业区与建筑物之间的防火安全距离,应遵守下列规定()。
行灯的电源电压不得超过()V。
随机试题
宏远机械厂是一国有企业,该厂于2003年6月1日被债权人申请破产,2003年8月1日人民法院依法宣告其破产,8月10日成立清算组,企业破产时管理的财产和债权人申报的债权情况如下:(1)企业破产时经营管理的财产评估变现价值如下:①第1号房产:
Opticalillusionsarelikemagic,thrillingusbecauseoftheircapacitytorevealthefallibilityofoursenses.Butthere’smo
A.半慢胰岛素锌混悬液B.慢胰岛素锌混悬液C.中性精蛋白锌胰岛素D.低精蛋白锌胰岛素E.精蛋白锌胰岛素
患儿,男,4岁,诊断为脓胸,入院第3天发生呼吸困难,喘憋,胸闷,烦躁,心率快,右下肺叩浊音,右上肺叩鼓音。最可能发生了
A、 B、 C、 D、 E、 A
《招标投标法》规定,报价不得低于成本价,成本价可由()确定。
【2015下】中学生小辉因害怕被教师批评而遵守上课纪律。根据柯尔伯格的道德认知发展阶段理论,小辉的道德发展处于哪个阶段?()
下列加下划线的字词意义不相同的一项是()。
已知y=lnx/x,则y’=____________.
田先生认为,绝大部分笔记本电脑运行速度慢的原因不是CPU性能太差;也不是内存容量太小,而是硬盘速度太慢,给老旧的笔记本电脑换装固态硬盘可以大幅提升使用者的游戏体验。
最新回复
(
0
)