首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
背景资料 某投资公司建造一幢办公楼,采用公开招标方式选择施工单位。招标文件要求:提交投标文件和投标保证金的截止时间为2010年5月20日。该投资公司于2010年3月6日发出招标公告,共有5家建筑施工单位参加了投标。第5家施工单位于2010年6月2日提交了投
背景资料 某投资公司建造一幢办公楼,采用公开招标方式选择施工单位。招标文件要求:提交投标文件和投标保证金的截止时间为2010年5月20日。该投资公司于2010年3月6日发出招标公告,共有5家建筑施工单位参加了投标。第5家施工单位于2010年6月2日提交了投
admin
2014-05-26
26
问题
背景资料
某投资公司建造一幢办公楼,采用公开招标方式选择施工单位。招标文件要求:提交投标文件和投标保证金的截止时间为2010年5月20日。该投资公司于2010年3月6日发出招标公告,共有5家建筑施工单位参加了投标。第5家施工单位于2010年6月2日提交了投标保证金。开标会于2010年6月3日由该省建委主持。第4家施工单位在开标前向投资公司要求撤回投标文件和退还投标保证金。经过综合评选,最终确定第2家施工单位中标。投资公司(甲方)与中标单位(乙方)双方按规定签订了施工承包合同,合同约定开工日期为2010年8月16日。合同实施过程中发生了如下几项事件。
事件一:因拆迁工作拖延,甲方于2010年8月18日才向乙方提供施工场地,导致乙方A、E两项工作延误了2d,并分别造成人工窝工6个和8个工日;但乙方C项工作未受影响。
事件二:乙方与机械设备租赁商约定,D项工作施工用的某机械应于2010年8月28日进场,但因出租方原因推迟到当月29日才进场,造成D项工作延误1d和人工窝工7个工日。
事件三:因甲方设计变更,乙方在E项工作施工时,导致人工增加14个工日,相关费用增加了1.5万元,并使施工时间增加了2d。
事件四:在F项工作施工时,因甲方供材出现质量缺陷,乙方施工增加用工6个工日,其他费用5000元,并使H项工作时间延长1d,人工窝工24个T口。上述事件中,A、D、H三项工作均为关键工作,没有机动时间,其余工作均有足够的机动时间。
问题:
乙方能否就上述每项事件向甲方提出工期索赔和费用索赔?请说明理由。
选项
答案
就上述每项事件乙方能否向甲方提出工期索赔和费用索赔的判定及理由:(1)事件一,可向甲方提出费用索赔和工期索赔。理由:造成A、B两项工作延误是甲方原因造成的。可索赔A、B两项工作的窝工费及关键工作A的工期延误,B工作为非关键工作,未受到影响,不予工期索赔。(2)事件二,不可以向甲方提出费用和工期索赔。理由:D项工作的工期延误及人工窝工费用是乙方原因造成的,属乙方责任。(3)事件三,可向甲方提出费用索赔。理由:乙方费用的增加是由甲方设计变更造成的,但因为E项工作是非关键工作,不可向甲方提出工期索赔。(4)事件四,可向甲方提出费用和工期索赔。理由:乙方F、H两项工作费用的增加及H项工作工期的延长都是甲方原因造成的。
解析
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/3XJwFFFM
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库一级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
热拌沥青混凝土路面,其混合料运至施工现场的温度控制在不低于()℃。
背景材料:某高速公路M合同段,路面采用沥青混凝土,路线长19.2km。该路地处平原地区,路基横断面以填方3~6m高的路堤为主,借方量大,借方的含石量40%~60%。地表层以粘土为主,其中K7+200~K9+800段,地表层土厚7~8m,土的天然含
背景材料:某高速公路L合同段(K55+600~K56+600),主要为路基土石方工程,本地区岩层构成为泥岩、砂岩互层,抗压强度20MPa左右,地表土覆盖层较薄。在招标文件中,67%挖方为石方,填方路段填料由挖方路段调运,施工过程部分事件摘要如下:
背景材料:某山岭区一级公路在进行道路土方路堤填筑时,由于横断面现状地形与设计图偏差较大,且填料较松散,为保证路堤边坡稳定,施工方提出在此处增设一段重力式挡土墙。设计方现场勘察后认为适于此地的挡墙应为加筋土挡墙,其主要原因是地基承载力不够。
背景材料:某一级公路工程C合同段地处山岭区,填方路基填料主要为挖方调运作为填方,填方高度一般为0.5~12m,部分路堤边坡高度达到23.50m,施工单位施工组织设计中路基填筑的施工方案如下:(1)土质分析:填料土质主要为砂性土,各项指标
背景材料:某一级公路工程C合同段地处山岭区,填方路基填料主要为挖方调运作为填方,填方高度一般为0.5~12m,部分路堤边坡高度达到23.50m,施工单位施工组织设计中路基填筑的施工方案如下:(1)土质分析:填料土质主要为砂性土,各项指标
背景材料:某施工单位承建某公路路基工程,其中K18+640~K18+697.52为左侧路堤挡土墙,挡土墙横断面示意见图1,工程数量见下表。施工中发生如下事件:事件1:针对该挡土墙施工,施工单位提出了如下的施工工序(图
背景材料:某施工单位承建某公路路基工程,其中K18+640~K18+697.52为左侧路堤挡土墙,挡土墙横断面示意见图1,工程数量见下表。施工中发生如下事件:事件1:针对该挡土墙施工,施工单位提出了如下的施工工序(图
原定正常的施工条件具体包括()。
随机试题
在发行新股招股说明书中,招股说明书应披露本次发行方案的基本情况,主要包括()
福建森林覆盖率居全国第()位。
火龙果公司是一家英国知名的科技企业,2018年该公司在中国诉某番茄商贸公司侵犯其拥有的“火龙果”驰名商标权益,并请中国法院认定其“火龙果”商标为驰名商标。对此,下列选项正确的有()
县级以上地方各级人大常委会的职权。
某公司2013年6月份发生部分经济业务如下: (1)取得投资人的投资500000元,款项已经到账,存入银行。 (2)开出转账支票,支付当月厂部办公楼房租3000元。 (3)拟从K公司购买A产品500件,单价为600元,按合同规定向K公司开出转账支票预
腺垂体功能减退症最常见的病因是
《公路水运工程试验检测信用评价办法》对试验检测人员信用评价划分为五个等级。()
流言常常令人不悦,却很可能有助于丑事的暴露,阻止恶行的继续。对很多公众人物来说,单单是人们的议论就可以阻止不良行为。总有人___________八卦和流言毁了自己心目中的明星,但事实上,少有哪个做得正、行得端的明星最终被流言蜚语摧毁;被破坏的仅仅是对偶像的
A、 B、 C、 D、 B
From:VincentandChambersTo:ChloeSucreSubject:ConfirmationoforderDate:October14DearMs.Sucre,Thankyouforpla
最新回复
(
0
)