某项工程，钢筋混凝土板结构，地下2层，地上18层，基础为筏形基础，混凝土量为840m3，筏形基础底标高-6.0m，钢门窗框，木门，采用集中空调设备。施工组织设计确定，土方采用大开挖放坡施工方案，开挖土方工期20天，浇筑底板混凝土24h，连续施工需 4天。

admin2010-03-16 36

问题某项工程，钢筋混凝土板结构，地下2层，地上18层，基础为筏形基础，混凝土量为840m³，筏形基础底标高-6.0m，钢门窗框，木门，采用集中空调设备。施工组织设计确定，土方采用大开挖放坡施工方案，开挖土方工期20天，浇筑底板混凝土24h，连续施工需 4天。
基坑开挖进行表18天时，发现-6.0m地基仍为软土地基，与地质报告不符。监理工程师及时进行了以下工作：
(1)通知施工单位配合勘察单位利用2天时间查明地基情况。
(2)通知业主与设计单位洽商修改基础设计，设计时间为5天交图。确定局部基础深度加深到-7.5m，混凝土工程量增加70m³。
(3)通知施工单位修改土方施工方案，加深开挖，增大放坡，开挖土方需要4天。监理工程师应核准哪些项目的工期顺延?应同意延期几天?
对哪些项目(列出项目名称内容)应核准经济补偿?

选项

答案①应该批准延长工期的项目为：地质勘探时间：2天修改设计时间：5天增加浇筑混凝土工作量时间：1天加深基础开挖的时间：4天 ②应核准经济补偿项目：增加土方工程量费用；增加混凝土工程量费用；监理工程师核实的人工窝工和机械停工费用。

解析

转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/3R9cFFFM

本试题收录于：建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

在建设工程合同相关法律体系中，规范建设活动的基本法律是()。

关于合同转让，下列说法错误的是()。

保证合同的主体是()。

能够引起合同法律关系的产生、变更与消灭的是()。

关于无效合同，下列说法错误的是()。

勘察设计招标中对人员技术力量的审查的说法错误的是()。

合同权利和义务终止也称()。

合同履行方式不明确的应按()履行。

发包人为勘察人提供的现场工作条件包括()。

在进度控制中，设备监理工程师应完成的工作包括()。

第一次债权人会议由人民法院召集。以后的债权人会议，在人民法院认为必要时或者管理人、债权人委员会、占债权总额_____以上的债权人向债权人会议主席提议时召开。()

下列关于妄想的说法，正确的是

会计核算软件的子系统之间相辅相成，不可分割，在实际使用过程中，只能作为整个电算化核算系统的一部分来使用，不可以独立使用。()

各级政府对于必须进行的预算调整，应当编制预算调整方案。中央预算的调整方案必须提请国务院审查和批准。()

下列不属于集团法人客户的信用风险特征的是()。

在确定经济进货批量时，下列表述正确的有()。

佛教四大圣地中，“鹿野苑”是佛的()。

TheGermanportofHamburghasbeenofferedMYM15,500tochangeitsnameto"Veggieburg"byanimalrightsactivistswhoareun

JourneyinCatastrophes:ThreeFormsofViolentStormsI.WindsandstormsA.Winds’movinginviolentstorms—bringingabout