首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
背景材料: 某施工单位承接了一4×20m简支梁桥工程。桥梁采用扩大基础,墩身平均高10m。 项目为单价合同,且全部钢筋由业主提供,其余材料由施工单位自采或自购。 在离本工程不远的江边有丰富的砂源,经检验,砂的质量符合要求。采砂点位于
背景材料: 某施工单位承接了一4×20m简支梁桥工程。桥梁采用扩大基础,墩身平均高10m。 项目为单价合同,且全部钢筋由业主提供,其余材料由施工单位自采或自购。 在离本工程不远的江边有丰富的砂源,经检验,砂的质量符合要求。采砂点位于
admin
2018-04-22
28
问题
背景材料:
某施工单位承接了一4×20m简支梁桥工程。桥梁采用扩大基础,墩身平均高10m。
项目为单价合同,且全部钢筋由业主提供,其余材料由施工单位自采或自购。
在离本工程不远的江边有丰富的砂源,经检验,砂的质量符合要求。采砂点位于一跨江大桥下游150m处,施工用砂均取自这里。项目部拟就1~3号排架组织流水施工,各段流水节拍见下表:
根据施工组织和技术要求,基础施工完成后至少10d才能施工墩身。施工期间,还发生了如下事件:
事件1:由于业主大型安装设备的进场,业主委托承包商对一旧桥进行加固。加固工程中的施工项目在原合同中有相同项目,承包人要求直接采用相关单价来处理加固费用。
事件2:在桥梁基础开挖完成后,施工项目负责人组织施工人员、质检人员对槽基几何尺寸和标高这两项隐蔽工程进行了检查和验收,随即进入下一道工序。
事件3:施工单位准备开始墩身施工时,由于供应商的失误,将一批不合格的钢筋运到施工现场,致使墩身施工推迟了10d开始,承包商拟就此向业主提出工期和费用索赔。
问题:
针对事件3,承包商是否可以提出工期和费用索赔?说明理由。
选项
答案
可以。因为首先造成墩身施工推迟是由于业主的原因,而且该推迟会使工期延长,并会带来人员、设备的窝工,所以承包商可以提出工期和费用索赔。
解析
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/2ygwFFFM
本试题收录于:
公路工程管理与实务题库一级建造师分类
0
公路工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
静力压桩法施工遇到()情况,应暂停施压,分析原因并予以处理。
某市道路施工的时候,需要对当地交通进行导行,那么交通导行应纳入(),并根据不同的施工阶段设计交通导行方案。
适用于一般土质或易坍塌的软弱围岩、断面较大隧道施工的方法是()。
城镇轻轨高架桥最常用的桥墩形式是()。
人工摊铺沥青混合料应做到()。
关于沥青混合料运输与布料的说法,错误的是()。
承担燃气钢质管道、设备焊接的人员,必须具备有锅炉压力容器压力管道特种设备操作人员资格证(焊接)焊工合格证书,且在证书的有效期及合格范围内从事焊接工作,间断焊接时间超过( ),再次上岗前应重新考试。
土围堰施工要求,内坡脚与基坑的距离不得小于()m。
下列关于增值税的说法,错误的是()。管道连接施焊的坡口处应如何处理,方能符合有关规范的要求?
背景资料:某公司中标承建该市城郊结合交通改扩建高架工程,该高架上部结构为现浇预应力钢筋混凝土连续箱梁,桥梁底板距地面高15m,宽17.5m,主线长720m,桥梁中心轴线位于既有道路边线。在既有道路中心线附近有埋深1.5m的现状DN500自来水管道
随机试题
深部蜂窝组织的急性化脓性感染称为________。
气管从喉水平往下延伸到第______胸椎体水平形成隆突,分左、右支气管入肺
成年人,体重60kg,烧伤,于下午4时,送入医院急诊室。检查:意识清,能合作,心率100次/分,血压16.0/11.2kPa(120/84mmHg),面部、胸、腹部、两前臂、两手及两小腿和足部Ⅱ、Ⅲ度烧伤,下午5时开始静脉输液,6时入手术室、清创,晚上8时
可引起病理性骨折的情况是
某企业使用霉变面粉加工馒头,潜在受害人不可确定。甲、乙、丙、丁等20多名受害者提起损害赔偿诉讼,但未能推选出诉讼代表人。法院建议由甲、乙作为诉讼代表人,但丙、丁等人反对。关于本案,下列哪一选项是正确的?(2011年试卷三第48题)
按照《建设工程勘察设计管理条例》对建设工程勘察设计文件编制的规定,在编制建设工程勘察设计初步设计文件时,应当满足()。
基于“社会人”假设的管理措施主要包括()。
在面向对象方法中,不属于"对象"基本特点的是( )。
IthasbeensaidthattheActsprovidedanewcourseofactionanddidnotmerelyregulateorenlargeanoldone.
A、Gettingrichquickly.B、Distinguishingoneself.C、Respectingindividualrights.D、Doingcredittoone’scommunity.B推理题在美国,当人们
最新回复
(
0
)