首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某建筑安装工程施工合同,合同总价6 000万元,合同工期6个月,合同签订日期为1月1日,开工日期为当年2月1日。 1.合同规定: (1)预付款按合同价20%支付,支付预付款及进度款达到合同价40%时,开始抵扣预付工程款,在下月起各月平均扣回
某建筑安装工程施工合同,合同总价6 000万元,合同工期6个月,合同签订日期为1月1日,开工日期为当年2月1日。 1.合同规定: (1)预付款按合同价20%支付,支付预付款及进度款达到合同价40%时,开始抵扣预付工程款,在下月起各月平均扣回
admin
2014-05-06
17
问题
某建筑安装工程施工合同,合同总价6 000万元,合同工期6个月,合同签订日期为1月1日,开工日期为当年2月1日。
1.合同规定:
(1)预付款按合同价20%支付,支付预付款及进度款达到合同价40%时,开始抵扣预付工程款,在下月起各月平均扣回。
(2)保修金按合同价款的5%扣留,从第一个月开始按各月结算工程款的10%扣留,扣完为止。
(3)工程提前1d,奖励10 000元,推迟1d罚20 000元。
(4)合同规定,当物价水平比签订合同时上涨率≥5%时,依据当月应结价款的实际情况结算上涨幅度按如下公式调整:
P=P
0
×(0.15 A/A
0
+0.60B/B
0
+0.25)
其中,0.15为人工费在合同总价中的比重,0.60为材料费在合同总价中的比重。单项上涨小于5%者不予调整,其他情况均不予调整。
2.工期如期开工后,施工过程中,出现以下事件:
(1)4月份赶上雨季施工,由于采取防雨措施,造成施工单位费用增加2万元,中途机械发生故障检修,延误工期1d,费用损失1万元。
(2)5月份由于公网连续停电2d,造成停工,使施工单位损失3万元。
(3)6月份由于业主设计变更,造成施工单位返工费损失5万元,并损失工期2d,且又停工待图15d,窝工损失6万元。
(4)为赶工期,施工单位增加赶工措施费5万元,使工程不仅未拖延,反而比合同工期提前10d完成。
(5)假定以上损失工期均发生在关键路线上,索赔费用可在当月付款中结清。
3.该工程实际完成产值及实际造价指数见表5—1和表5—2(各索赔费用不包括在内)。
问题:
该工程预付款为多少?起扣点为多少?保修金额为多少?
选项
答案
该工程预付款=6 000×20%=1 200(万元) 起扣点:6 000×40%=2 400(万元),经计算应由4月份起扣还材料预付款。即4、5、6、7四个月每月平均扣还预付款300万元。 保修金数额=6 000×5%=300(万元)
解析
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/1xFcFFFM
本试题收录于:
建设工程造价案例分析题库一级造价工程师分类
0
建设工程造价案例分析
一级造价工程师
相关试题推荐
招标可分为()。
有关行纪合同说法正确的有()。
仓储合同中,仓单包括的事项有()。
房建工程中高耸构筑工程一等级别的建筑物高度在()以上。
关于出租人、出卖人、承租人三者之间的关系,在合同中作的规定有()。
按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程,因故不能按期开工超()的,应当重新办理开工报告的批准手续。
工程项目的重点部位,关键工序由()与()协商后共同确定。
《建设工程质量管理条例》规定,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏的保修期为()年。
如下图所示为某综合楼防雷接地安装工程平面图。说明:1.图中标高以m计,其余尺寸均以mm计;2.避雷网采用Φ12镀锌圆钢沿墙明敷,其中ABCD部分的标高为29.5m,其余部分标高为27m;3.引下线利用建筑物柱内2根主筋引下,每一引下线离室外
某现浇混凝土圈梁工程量为260.66m3,每天有18名技术工人投入施工,时间定额为2.41工日/m3(一班工作制),则完成该项工程的定额施工天数为()。
随机试题
直接影响消费者的消费水平和消费范围是()
A.脑震荡B.脑挫裂伤C.颅底骨折D.颅盖骨折E.硬脑膜外血肿小脑幕切迹疝的最常见的原因是
肾癌最常见的症状是()。
被告人吴某,涉嫌贪污贿赂犯罪案件,人民检察院提起公诉。因其本人在境外,司法机关履行庭前程序后,吴某仍然不到案不出庭。那么,针对吴某的缺席审判案件,应当由哪些人民法院负责审理?()
发包就是通过从项目执行组织外部获得()而把风险转移出去。
国民经济评价中在计算土地费用时,不属于新增资源消耗的费用是()。
基金募集期限届满,封闭式基金募集的基金份额总额达到核准规模的()以上的,基金管理人向国务院证券监督管理机构提交验资报告,办理基金备案手续,并予以公告。
所谓首属群体,就是由面对面的互动所形成的,具有亲密的人际关系的社会群体。次属群体是人们为了达到一定的社会目的而建立起来的个人步人社会所需要加入的群体。根据上述定义,下列群体属于首属群体的是()。
窗体上有一个名称为Command1的命令按钮,其单击事件过程如下:PrivateSubCommand1_Click()DimsAsDoubles=0:i=1DoWhilei<6s
Peoplereaditforsomeinformation.Youtakeitifyoudon’tfeelwell.
最新回复
(
0
)