某二级公路的主要工序如下表：施工单位编制了如下网络计划：施工中发生了如下事件：事件一：由于施工单位设备故障，导致C工作中断4天。事件二：由于百年一遇的冰雪灾害，导致D工作晚开工15天。事件三：由于图纸晚到，导致E工作停工10天。针对上述事件

admin2011-01-01 44

问题某二级公路的主要工序如下表：

施工单位编制了如下网络计划：

施工中发生了如下事件：
事件一：由于施工单位设备故障，导致C工作中断4天。
事件二：由于百年一遇的冰雪灾害，导致D工作晚开工15天。
事件三：由于图纸晚到，导致E工作停工10天。
针对上述事件中的暂停施工，施工单位在合同规定时间内向监理提出了延期申请和费用索赔的要求。合同约定，成本损失费为人民币1.5万元/天，利润损失费为人民币0.2万元/天。
问题：
针对背景中的网络计划，分别分析C、D、E工作工期索赔和费用索赔的合理性。

选项

答案分别如下： 1)工作C工作工期和费用索赔不合理。施工单位设备故障是施工单位自身的原因造成的,这是施工单位的责任。 2)百年一遇的冰雪灾害属于不可抗力，费用不能索赔。工期方面：D工作晚开工15天。但D的总时差是20天，耽误了15天，不影响总工期，因此不能索赔工期。 3)图纸晚到是由于业主的原因造成的,属于业主的责任。费用可以索赔。E工作总时差是10天，耽误了10天，不影响总工期，不能索赔工期。

解析

转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/0uHwFFFM

本试题收录于：公路工程管理与实务题库一级建造师分类

公路工程管理与实务

一级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

公路工程管理与实务

一级建造师

下列不属于沥青路面面层类型的是()。

混凝土的运输能力应满足()的要求。

进行防水层施工前，基层混凝土强度应达到设计强度的()以上。

改性沥青SMA路面有非常好的()，且构造深度大，抗滑性能好，耐老化性能及耐久性等路面性能都有较大提高。

桥梁拆除工程必须由具备()专业承包资质的单位施工，严禁将工程非法转包。

拆除工程开工前，应根据工程特点、构造情况、工程量等编制施工组织设计或安全专项施工方案，爆破拆除和被拆除桥梁面积大于1000m2的拆除工程，应编制()。

索鞍安装时应根据设计提供的()就位，在加劲梁架设、桥面铺装过程中应按设计提供的数据逐渐顶推到永久位置。

大隐静脉经过

《传染病防治法》规定应予以隔离治疗的是

中国证监会可采取的行政处罚措施不包括()。

下列选项不需要会计主管审批授权的业务是（）。

阅读下列公文，回答后面问题。××区教育局关于“两个请示”的批复×发[××××]×号×学校：你校《关于办学规模和专业设

Theprocessbymeansofwhichhumanbeingsarbitrarilymakecertainthingsstandforotherthingsmanybecalledthesymbolicpr

马克思主义中国化的两大理论成果一一毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系虽然形成于不同的历史时期，面对着不同的历史任务，具有不同的具体内容，但在基本精神上是一致的，它们的基本点是

设f（x），g（x）在[a，b]上连续，且满足∫abf（t）dt≥∫axg（t）dt，x∈[a，b），∫abf（t）dt=∫abg（t）dt。证明∫abxf（x）dx≤∫abxg（x）dx。