采用网络图分析法处理可原谅延期，下列说法中正确的是( )。【2016年真题】

admin2018-11-28 37

问题采用网络图分析法处理可原谅延期，下列说法中正确的是( )。【2016年真题】

选项 A、只有在关键线路上的工作延误，才能索赔工期
B、非关键线路上的工作延误，不应索赔工期
C、如延误的工作为关键工作，则延误的时间为工期索赔值
D、该方法不适用于多种干扰事件共同作用所引起的工期索赔

答案C

解析选项A、B错误，如果延误的工作为非关键工作，当该工作由于延误超过时差而成为关键工作时，可以索赔延误时间与时差的差值；若该工作延误后仍为非关键工作，则不存在工期索赔问题。选项C正确，如果延误的工作为关键工作，则延误的时间为索赔的工期；选项D错误，该方法通过分析干扰事件发生前和发生后网络计划的计算工期之差来计算工期索赔值，可以用于各种干扰事件和多种干扰事件共同作用所引起的工期索赔。

转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/z0HPFFFM

本试题收录于：建设工程计价题库一级造价工程师分类

建设工程计价

一级造价工程师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

采用网络图分析法处理可原谅延期，下列说法中正确的是( )。【2016年真题】

建设工程计价

一级造价工程师

某建筑有效面积1000m2，使用面积700m2，辅助面积300m2，结构面积100m2，建筑面积是()m2。

下列关于防水工程不正确的是()。

对使用钢丝的预应力混凝土，其混凝土拌和用水的氯离子含量不得超过()mg／L。

根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854—2013)，压型钢板楼板清单工程量计算应()。

根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854一2013)，砌块墙清单工程量计算正确的是()。

根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854—2013)，打预制钢筋混凝土土方桩清单工程量计算正确的是()。

某较为平整的软岩施工场地，设计长度为30m，宽为10m，开挖深度为0．8m，根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854—2013)，开挖石方清单工程量为()。

根据《建筑工程建筑面积计算规范》(GB／T50353—2013)，室外楼梯建筑面积计算正确的是()。

根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854—2013)，措施项目中安全文明施工的“四口”有()。

下列内容中，不属于工程量清单项目工程量计算依据的是()。

确认违法判决主要适用的情形有()

管理创新需要不同部门共同努力，简述跨部门工作团队对管理创新的重要作用。

下列各项中，主要核对企业财务记录的可靠性和真实性的是()

Thisriverissobigthatitisimpossibletobuilda______underitwithoutmoderntechnology.

A．肺脓肿B．支气管肺癌C．细菌性肺炎D．肺囊肿继发感染E．浸润性肺结核X线显示炎性浸润逐渐吸收，可有片块区域吸收较早，呈现“假空洞”征的病变是

妊娠慎用的中成药是()。

区别轻、重型患儿腹泻的主要指标是

纳税单位无偿使用免税单位的土地，纳税单位应照章缴纳城镇土地使用税。免税单位无偿使用纳税单位的土地，免征城镇土地使用税。()

Thehumancriterionforperfectvisionis20/20forreadingthestandardlinesonaSnelleneyechartwithoutahitch.Thescore

Shynessisthecauseofmuchunhappinessforagreatmanypeople.Shypeopleareanxiousandself-conscious;thatis,theyare【B