首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某高速公路大桥,合同约定按实际完成工程量以合同清单单价进行结算。合同约定每拖延工期一天,交纳违约金1万元,反之奖励1万元。在该桥3号墩桩基钻孔(关键工作面)过程中多次遇到设计中未标示的溶洞和裂隙,导致多次塌孔、漏浆,成孔较计划推迟30天完成,并因处理塌孔、
某高速公路大桥,合同约定按实际完成工程量以合同清单单价进行结算。合同约定每拖延工期一天,交纳违约金1万元,反之奖励1万元。在该桥3号墩桩基钻孔(关键工作面)过程中多次遇到设计中未标示的溶洞和裂隙,导致多次塌孔、漏浆,成孔较计划推迟30天完成,并因处理塌孔、
admin
2022-03-24
28
问题
某高速公路大桥,合同约定按实际完成工程量以合同清单单价进行结算。合同约定每拖延工期一天,交纳违约金1万元,反之奖励1万元。在该桥3号墩桩基钻孔(关键工作面)过程中多次遇到设计中未标示的溶洞和裂隙,导致多次塌孔、漏浆,成孔较计划推迟30天完成,并因处理塌孔、漏浆增加费用5万元。完成桩基施工后,经检测发现其中一根桩存在严重缺陷,经设计单位验算,需补桩一根,同时加大承台。业主根据设计单位提供的变更施工图通过监理工程师向承包人提出变更要求。此项变更增加一根钻孔灌注桩,按合同单价计算金额为18万元,钢筋混凝土承台体积增加,按合同单价计算金额为3万元,并因此在关键的工作面上再延误20天,现浇箱梁推迟开工50天。此时监理工程师下达指令,要求承包人调整计划,确保按合同工期交工。因工期紧迫,不得不安排冬季施工(原计划冬季不进行施工),增加冬季施工措施费60万元。同时为了方便支架搭设,承包人将桥下一灌溉渠拆除,箱梁施工完成后又进行了恢复。因冬季施工工效较低,养护时间延长,经过努力最终工程完成时间仍超出合同约定时间10天。
问题:
(1)监理工程师下达要求调整施工计划的指令后,承包人立即上报了调整后的施工计划,获得监理工程师批准后,承包人随即上报了索赔报告,要求增加冬季施工措施费60万元,理由是因为无法预知的地质情况影响工期。
(2)完工后承包人又以工期提前20天为由要求给予奖励20万元。
指出上述两项要求应当如何处理?
选项
答案
(1)监理工程师下达要求调整施工计划的指令是由于出现承包人无法预见的地质情况造成的,但承包人已获得工期索赔和损失补偿(问题1答案所述),因此为挽回工期损失而增加的措施费用不能获得支持。 (2)实际工期较合同工期仅延长了10天,扣除批准的工期索赔30天后实际上提前了20天完成。因此应予奖励20万元。
解析
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/xS4cFFFM
本试题收录于:
建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类
0
建设工程监理案例分析
一级监理工程师
相关试题推荐
(),是指当事人为了保障债权的实现,根据法律规定或者当事人约定而采取的法律保护措施。
承揽合同属于法定可以采用()担保形式的合同。
()是指设备出卖人将设备的所有权转让于买受人,买受人支付价款的合同。
下列不能授予专利权的是()。①科学发现;②科学发明;③活动规则;④疾病治疗方法
某承诺文件超过要约规定时间1天到达要约人,按照邮寄文件收函邮局戳记标明的时间,受要约人是在要求的时间内投邮,由于邮局错递而延误了到达时间。对此情况,该承诺文件应()。
工程勘察委托任务的工作范围不包括()。
正常的监理酬金的构成不包括()。
根据我国《合同法》规定,债权人领取提存之日起()年内不行使而自行消灭。
作为评审标书优劣的方法中,评标价法是以()为准。
随机试题
枸杞子除可滋补肝肾明目外,尚可
速度、电流双闭环直流调速系统,在突加负载时调节作用主要靠电流调节器来消除转速偏差。()
慢性肺源性心脏病急性加重期的治疗措施,下列哪项不是关键性的
寓言故事《何不秉烛》中讲到,晋平公问于师旷曰:“吾年七十,欲学,恐已暮矣。”师旷曰:“何不秉烛乎?”平公曰:“安有为人臣而戏其君乎?”师旷曰:“盲臣安敢戏其君乎?臣闻之,少而好学如日出之阳,壮而好学如日中之光,老而好学如秉烛之明。秉烛之明孰与昧行乎?”平公
依据我国法律的规定,在下列选项中,当事人不得用书面协议选择其他国家法院管辖的案件有哪些?
个人理财是在了解、分析客户情况的基础上,根据其人生、财务目标和风险偏好,通过综合有效地管理其资产、债务、收入和支出,实现理财目标的过程。()
导游人员在完善自身的仪容礼仪时,可以在公众场合当众进行仪容修饰。()
【S1】【S4】
Ifyoufulfillthis______task,youcouldwelldeserveapromotion.
8WaystoCopewithYourMumLikemostbigprojects,learningtomanageyourmotherisbesttackedinsmallerstages.Here
最新回复
(
0
)