首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某工程建设项目,业主与施工单位签订了施工合同,其中规定,在施工过程中,如因业主原因造成窝工,则人工窝工费和机械的停工费可按工日费和台班费的60%结算支付。业主还与监理单位签订了施工阶段的监理合同。合同中规定监理工程师可直接签证、批准5天以内的工期延期和1万
某工程建设项目,业主与施工单位签订了施工合同,其中规定,在施工过程中,如因业主原因造成窝工,则人工窝工费和机械的停工费可按工日费和台班费的60%结算支付。业主还与监理单位签订了施工阶段的监理合同。合同中规定监理工程师可直接签证、批准5天以内的工期延期和1万
admin
2010-03-16
28
问题
某工程建设项目,业主与施工单位签订了施工合同,其中规定,在施工过程中,如因业主原因造成窝工,则人工窝工费和机械的停工费可按工日费和台班费的60%结算支付。业主还与监理单位签订了施工阶段的监理合同。合同中规定监理工程师可直接签证、批准5天以内的工期延期和1万元以内的单项费用索赔。工程按图2-2网络计划进行,其关键线路为A-E-H-I-J。在计划执行过程中,出现了下列一些情况,影响一些工作暂时停工(同一工作由不同原因引起的停工时间,都不在同一时间):
1.因业主不能及时供应材料,使E延误3天,G延误2天,H延误3天。
2.因机械发生故障检修,使F延误2天,G延误2天。
3.因业主要求设计变更,使F延误3天。
4.因公网停电,使F延误1天,I延误1天。
施工单位及时向监理工程师提交了一份索赔申请报告,并附有有关资料、证据和下列要求:
1.工期顺延
E停工5天,F停工4天,C停工4天,H停工3天,I停工1天,总计要求工期顺延 17天。
2.经济损失索赔
(1)机械设备窝工费
E工序吊车:(3+2)×240元=1200元
F工序搅拌机:(3+1)×70元=280元
G工序小机械:(2+2)×55元=220元
H工序搅拌机:3×70元=210元
合计机械费为1910元。
(2)人工窝工费:
E工序:5×30×28元=4200元
F工序:4×35×28元=3920元
G工序:4×15×28元=1680元
H工序:3×35×28元=2940元
I工序:1×20×28元=560元
合计人工费为13300元。
(3)间接费增加:(1910+13300)×16%元=2433.6元
(4)利润损失:(1910+13300+2433.6)×5%元=882.18元
总计经济索赔额:(1910+13300+2433.6+882.18)元=18525.78元
监理工程师对认可的工期顺延和经济索赔金如何处理?为什么?
选项
答案
监理工程师可直接签证该项经济索赔,因经济补偿金额未超过监理工程师1万元的批准权限。 监理工程帅审核签证:工期顺延证书应报业主审查批准,因顺延工期天数超过了监理工程师5天的批准权限。
解析
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/wY9cFFFM
本试题收录于:
建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类
0
建设工程监理案例分析
一级监理工程师
相关试题推荐
监理报酬包括()。
如果委托监理合同约定,涉及设备工程设计、制造各方组织协调工作由()负责。
依据委托合同,检查受托人的工作情况是委托人的()。
设备运输合同客体是()。
新黄皮书中规定的有关争议应通过国际仲裁对其作出最终解决的内容有();
承包商应以()的名义办理工程和承包商设备的保险。
只有()应被视为构成对工程的认可。
如果承包商无正当理由延误了竣工试验,工程师可通知承包商要求其在收到通知后()天内进行竣工试验。
随机试题
高压输液系统一般包括()。
引导交谈,下列哪项属于开放式提问
不属于X线管组件散热方法的是
关于民用建筑工程及室内装修工程的室内环境质量验收时间,说法正确的是()。
输入汉字时,已在提示行选出一个汉字,若要在同一行再选取另一汉字,应键入()。
根据《公司债券发行与交易管理办法》的规定,合格投资者应当具备相应的风险识别和承担能力,能够自行承担公司债券的投资风险,并符合一定资质条件。下列投资者中,符合该资质条件的有()。
设NA为阿伏伽德罗常数的值,下列说法正确的是()。
对外(国际)汉语教学的四大环节包括_____、教材编写、课堂教学和测试评估。
在窗体上画一个命令按钮,然后编写如下事件过程:PrivateSubCommand1_Click()Fori=1To4X=4Forj=1To3x=3
计算机软件系统分为______两种。
最新回复
(
0
)