某工程项目施工过程中，先后发生了多次暂停施工。①由于监理人未能按约定提供图纸，导致暂停施工5天；②由于承包人已完工程出现质量问题，监理人要求进行质量整改，导致暂停施工8天；③由于发包人未能按合同约定支付工程款，导致暂停施工10天；④由于达到专用条件规定的异

admin2015-05-22 41

问题某工程项目施工过程中，先后发生了多次暂停施工。①由于监理人未能按约定提供图纸，导致暂停施工5天；②由于承包人已完工程出现质量问题，监理人要求进行质量整改，导致暂停施工8天；③由于发包人未能按合同约定支付工程款，导致暂停施工10天；④由于达到专用条件规定的异常恶劣气候条件的暴雨，导致暂停施工4天。根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，对上述情况导致的暂停施工，承包人可获得的工期顺延为( )天。

选项 A、13
B、15
C、19
D、27

答案C

解析根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，因发包人原因造成暂停施工的，相应顺延工期；由于出现异常恶劣气候条件导致工期延误的，承包人有权要求延长工期；因承包人原因造成暂停施工的，工期不予顺延。本案例中监理人未能按约定提供图纸，以及发包人未能按约定支付工程款造成的停工，均属于发包人原因。暴雨属于异常恶劣气候条件。而工程师要求承包人对质量问题进行整改所造成的停工，属于承包人原因。因此，承包人可获得的工期顺延为19天。故选项C正确。

转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/viQPFFFM

本试题收录于：建设工程施工管理题库二级建造师分类

建设工程施工管理

二级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建设工程施工管理

二级建造师

根据《建设工程质量检测管理办法》的规定，下列关于检测机构的说法错误的是()。

施工单位与材料供应商签订了商品混凝土供应合同，但在合同履行中，材料供应商延迟履行其债务，严重影响施工质量，对此，施工单位解除了其与材料供应商的合同。合同解除的时间应是()。

工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患，情况严重的，应当要求施工单位()。

下列选项中不属于民商事仲裁基本制度的有()。

北方建筑公司是甲省的施工企业，2006年8月，由于所修建的工程发生了重大质量事故，被省建设厅罚款200万元。对此，北方建筑公司可以采取的维权途径有()。

某工程施工中出现重大安全事故，建设主管部门对有关单位可作出除()以外的行政处罚。

下列关于行政行为特征的说法，错误的是()。

工作最早完成时间(　　)该工作最早开始时间加上其持续时间之和。

关于双代号网络计划中的虚箭线，下列说法不正确的是(　　)。

李斯是秦代唯一留下作品的作家，代表作品有《谏逐客书》《论统一书》。()

课的类型一般分为两大类，即【】

患者，女性，30岁。乘车后突然发生右下腹痛，伴恶心，近年来有同样发作史。查体：腹软，右下腹有深压痛，血常规：白细胞9．0×109／L。尿镜检：红细胞(++)，白细胞每高倍视野0～6个。应考虑为

城镇道路设计车速为40～60km／h的是()

理财活动与()经济政策息息相关。

在4×100米接力跑中，有一个运动员在四个队员中善跑弯道，但起跑技术掌握不好，教练有可能让他跑()。

______atfromouterspace,theEarthisjustlikeaballhangingintheuniverse.

AddisonHeardusesanimageofhiswifeandinfantsonforthebackgroundonhislaptop.AnMBAstudentattheUniversityofVir

建设工程施工管理

二级建造师

根据《建设工程质量检测管理办法》的规定，下列关于检测机构的说法错误的是()。

施工单位与材料供应商签订了商品混凝土供应合同，但在合同履行中，材料供应商延迟履行其债务，严重影响施工质量，对此，施工单位解除了其与材料供应商的合同。合同解除的时间应是()。

工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患，情况严重的，应当要求施工单位()。

下列选项中不属于民商事仲裁基本制度的有()。

北方建筑公司是甲省的施工企业，2006年8月，由于所修建的工程发生了重大质量事故，被省建设厅罚款200万元。对此，北方建筑公司可以采取的维权途径有()。

某工程施工中出现重大安全事故，建设主管部门对有关单位可作出除()以外的行政处罚。

下列关于行政行为特征的说法，错误的是()。

工作最早完成时间( )该工作最早开始时间加上其持续时间之和。

关于双代号网络计划中的虚箭线，下列说法不正确的是( )。

李斯是秦代唯一留下作品的作家，代表作品有《谏逐客书》《论统一书》。()

课的类型一般分为两大类，即【】

患者，女性，30岁。乘车后突然发生右下腹痛，伴恶心，近年来有同样发作史。查体：腹软，右下腹有深压痛，血常规：白细胞9．0×109／L。尿镜检：红细胞(++)，白细胞每高倍视野0～6个。应考虑为

城镇道路设计车速为40～60km／h的是()

理财活动与()经济政策息息相关。

在4×100米接力跑中，有一个运动员在四个队员中善跑弯道，但起跑技术掌握不好，教练有可能让他跑()。

______atfromouterspace,theEarthisjustlikeaballhangingintheuniverse.

AddisonHeardusesanimageofhiswifeandinfantsonforthebackgroundonhislaptop.AnMBAstudentattheUniversityofVir

工作最早完成时间(　　)该工作最早开始时间加上其持续时间之和。

关于双代号网络计划中的虚箭线，下列说法不正确的是(　　)。