首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
(1)简述单价合同的特点以及在单价合同中承包商不平衡报价的几种形式。 (2)某工程Q工作面发生以下原因引起停工: 2003年9月30日至10月3日承包人的设备出了故障;监理工程师向承包人提供后续图纸比规定的时间晚了10天(10月1日至10日);10月
(1)简述单价合同的特点以及在单价合同中承包商不平衡报价的几种形式。 (2)某工程Q工作面发生以下原因引起停工: 2003年9月30日至10月3日承包人的设备出了故障;监理工程师向承包人提供后续图纸比规定的时间晚了10天(10月1日至10日);10月
admin
2009-05-15
27
问题
(1)简述单价合同的特点以及在单价合同中承包商不平衡报价的几种形式。
(2)某工程Q工作面发生以下原因引起停工:
2003年9月30日至10月3日承包人的设备出了故障;监理工程师向承包人提供后续图纸比规定的时间晚了10天(10月1日至10日);10月5日至12日之间工地下了特大雨;10月13日至15日之间工地下雨(属正常情况)。试分析,允许承包人延期几天?费用补偿几天?为什么?
选项
答案
(1)1)单价合同是由业主开列有工程细目的工程量清单,然后交投标方投标报价,从中选择一家总报价低且各方面条件较优越的投标方作为中标方,双方签订合同后,工程付款将按工程量清单中的单价结算。这种方式能避免工程变更给承包合同双方带来的风险,有利于降低风险报价,因此,在公路施工承包合同中应用非常广泛。 2)单价合同中承包商不平衡报价的形式有: a.先期开工的项目的单价报价高,后期开工的项目的单价报价低; b.估计到以后会增加工程量的项目的单价报价高,工程量会减少的项目单价报价低; c.图纸不明确或有错误的,估计今后会修改的项目的单价报价高,估计今后会取消的单价报价低; d.没有工程量,只填写单价的项目其单价报价高; e.对暂定金额项目,承包商做的可能性大时,其单价报价高,反之,报价低; f.对于允许价格调整的工程,当利率低于物价上涨时,则后期施工的工程细目的单价报价高,反之,报价低。 (2)9月30日~10月3日为不可原谅延误;10月1日~10月10日为可补偿延误;10月5月~10月12日不可补偿延误,10月13日~10月15日为不可原谅延误。 根据共同延误与非共同延误的特性得:10月4日为可补偿延误,10月5日~10月12日,8天为不可补偿延误。 故允许承包商延期9天,费用补偿1天。
解析
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/vONhFFFM
本试题收录于:
合同管理题库公路监理师分类
0
合同管理
公路监理师
相关试题推荐
一般来说,债券具有()的特征。
()要素变动必定能够引起费用总额的变动。
我国对建设工程开工实行施工许可制度。()
会计信息质量要求原则包括()。
《城市房地产管理法》规定,()应签订书面合同。
转让房地产开发项目,转让人和受让人应当自土地使用权变更登记手续办理完毕之日起()日内,持房地产开发项目转让合同到房地产开发主管部门备案。
多个经济单位的结合必须具备一定的条件,即共同缴付的保险费,能够抵补保险人因承担危险所造成的经济损失而需要支付的保险金和经营保险业务的管理费开支。()
部分使用国有资金投资的项目的工程建设的采购,必须进行招标。()
不可以追认、属于绝对无效的代理行为有()。
《世界银行国内竞争性招标文件范本》规定的合同授予标准可以归纳为()。①投标人的资格要足够;②投标文件对招标文件做出了全面的响应;③评标价最低;④合理低标价
随机试题
从军队师职干部变为民政部门的服务对象,老李有一种深深的失落感,常常怀念在部队的时光,难以适应地方的休养生活。面对这种状况,社会工作者首先应采取的介入策略是()。
治疗绒毛膜癌肺转移的化疗药物是
一般宜饭前服用的药物是
王某因盗窃罪被法院判处有期徒刑3年,刑罚执行1年以后,王某以患有严重疾病、生活不能自理为由,申请暂予监外执行,请根据本案情况回答下列问题:下列说法正确的有:()
可移植性最好的计算机语言是()。
使用GoldWave软件打开某音频文件,选中其中一段音频后的部分界面如下图所示。下列说法正确的是()。
为第三人利益订立的合同具有以下特点
Homeostasisreferstoanyprocess,suchasnegativefeedback,thatlivingthingsemploytomaintainstableconditionsind
Thereareonlytenapplesleftinthebaskets,______thespoiltones.(2006年考试真题)
Somethingveryunusualhappenedabout80,000yearsago,asEarth’slasticeagewasgettingstarted.Sealevelsthathadbeendr
最新回复
(
0
)