经过合法的招投标，某机场基建指挥部与某施工单位签订了航班信息显示系统工程承包合同，工程未进行投保。在工程施工过程中，施工单位按照工程进度计划先安装航站楼地下一层的电气柜，并将早到的部分控制柜暂时搁置在地下一层。当年遭受到了50年不遇的暴风雨袭击，造成已安装

admin2019-03-04 43

问题经过合法的招投标，某机场基建指挥部与某施工单位签订了航班信息显示系统工程承包合同，工程未进行投保。在工程施工过程中，施工单位按照工程进度计划先安装航站楼地下一层的电气柜，并将早到的部分控制柜暂时搁置在地下一层。当年遭受到了50年不遇的暴风雨袭击，造成已安装在航站楼地下一层的配电柜被淹。该施工单位及时向监理工程师提出索赔要求，并附有关的索赔资料和证据，索赔报告的主要内容如下：
内容一：遭遇暴风雨袭击是非施工单位造成的损失，故应由业主承担赔偿责任。
内容二：部分电气柜因被水浸泡而损坏，需更换，造成367万元人民币的经济损失，应由业主承担。
内容三：施工单位暂时搁置在地下的控制柜被水浸泡，需要修复，造成损失38万元；由于现场排水抢险，工程停工10d，造成工人窝工费3．2万元，均应由业主支付。
内容四：因暴风雨抢险造成停工10d，要求工期顺延10d。
问题：
对施工单位提出的要求应如何处理?

选项

答案依据施工单位的索赔报告顺序：内容一：经济损失应由业主与施工单位分别承担，工期延误应予签准顺延；内容二：这367万元应由业主承担；内容三：索赔不予认可，应由施工单位承担；内容四：认可顺延合同工期10d。

解析因该暴风雨属不可抗力风险，不可抗力风险承担责任的原则：
(1)工程本身的损害由业主承担；
(2)人员伤亡由其所属单位负责，并承担相应费用；
(3)造成施工单位机械、设备的损坏及停工等损失，由施工单位承担；
(4)所需清理、修复工作的费用，由双方协商承担；
(5)工期给予顺延。

转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/uiUPFFFM

本试题收录于：民航工程管理与实务题库一级建造师分类

民航工程管理与实务

一级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

民航工程管理与实务

一级建造师

高桩码头接岸工程采用挡土墙时，其基础回填土或抛石均应()。

板桩建筑物锚碇板(墙)的设置高程，在施工条件允许的情况下，应()，以提高其承载能力。

板桩建筑物沉桩施工中，下沉的板桩将邻近已沉的板桩“上浮”时，对“上浮”的板桩，应()。

港口与航道工程安全生产要求中，工程开工前，应由项目经理部组织安全监督部门、船机部门等有关人员，对水上施工区域及船舶作业、航行的水上、水下、空中及岸边障碍物等进行()，制定防护性安全技术措施。

港口与航道工程安全生产要求中，参与施工的船舶必须具有海事、船检部门核发的各类有效证书，船舶操作人员应具有()，并接受当地执法部门的监督和检查。

港口与航道工程安全生产要求中，水上沉桩操作人员都必须做到“二戴一穿”，“二戴一穿”是指()、戴安全帽、穿救生衣。

出现()的情况时，施工单位延期申请能够成立并获得监理工程师批准。

水运工程施工监理是指监理单位根据监理合同的要求，在()的整个施工阶段内，对水运工程建设的质量、进度、费用进行控制，对合同和信息进行管理并协调有关参建各方关系。

在紧急情况下，某人先后接受过A型和B型供血者的少量供血，均未出现凝集反应，该人的血型最可能是()。

硬脑膜外血肿晚期瞳孔的变化是()。

患者，女，27岁。便秘2年，近半月来大便时肛门疼痛，粪便表面及便纸上附有鲜血。其诊断最可能是

甲与乙系夫妻关系，四年前乙下落不明，甲提起离婚之诉。对于该起诉，法院应如何处理?()

下列情况中，不影响劳动合同履行的有()。

根据历史数据研究，剩余额与总资产之比小于()时，对商业银行的流动性风险是一个预警。

根据《非上市公众公司监督管理办法》的规定，下列有关非上市公众公司强制信息披露的表述中，正确的有()。

注册会计师应当从以下方面了解被审计单位的性质（）。

设f(x)=求f(x)的极值．

网络管理系统的实现方式有(10)。