【案例四】背景材料：甲公司投资建设一幢地下一层，地上五层的框架结构商场工程，乙方施工企业中标后．双方采用《建设工程施工合同》(示范文本)(GF一1999一0201)签订了合同。合同采用固定总价承包方式。合同工期为405天，并约定提前或逾

admin2017-10-25 44

问题【案例四】
背景材料：
甲公司投资建设一幢地下一层，地上五层的框架结构商场工程，乙方施工企业中标后．双方采用《建设工程施工合同》(示范文本)(GF一1999一0201)签订了合同。合同采用固定总价承包方式。合同工期为405天，并约定提前或逾期竣工的奖罚标准为每天5万元。
合同履行中出现了以下事件：
事件一：乙方施工至首层框架柱钢筋绑扎时，甲方书面通知将首层及以上各层由原设计层高4．30米变更为4．80米，当日乙方停工，25天后甲方才提供正式变更图纸，工程恢复施工，复工当日乙方立即提出停工损失150万元和顺延工期25天的书面报告及相关索赔资料，但甲方收到后始终未予答复。
事件二：在工程装修阶段，乙方收到了经甲方确认的设计变更文件，调整了部分装修材料的品种和档次。乙方在施工完毕三个月后的结算中申请了该项设计变更增加费80万元。但遭到甲方的拒绝。
事件三：从甲方下达开工令起至竣工验收合格止，本工程历时425天。甲方以乙方逾期竣工为由从应付款中扣减了违约金100万元，乙方认为逾期竣工的责任在于甲方。
问题：
事件三中，乙方是否逾期竣工?说明理由并计算奖罚金额。

选项

答案乙方不是逾期竣工，理由：因为造成工程延期是由建设单位提出变更引起，非施工单位责任，乙方已有效提出索赔要求，所以甲方应给予工期补偿，甲方给乙方的费用索赔为(405+25—425)×5=25(万元)。

解析

转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/tMAPFFFM

本试题收录于：建筑工程管理与实务题库二级建造师分类

建筑工程管理与实务

二级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建筑工程管理与实务

二级建造师

下列建筑工程质量验收中，分项工程质量验收合格应符合的规定包括()。

常用模板中，具有轻便灵活、拆装方便、通用性强、周转率高、接缝多且严密性差、混凝土成型后外观质量差等特点的是()。

混凝土工程施工中，填充（　　　），可采用微膨胀混凝土、强度等级比原结构强度提高一级，并保持至少15d的湿润养护。

下列建筑钢筋的力学性能中，反映建筑钢材()的指标包括屈服强度、抗拉强度和伸长率。

水准仪型号DS05，其中数字表示了每公里往返测高差中数的中误差为()

仅具有径向廓线尺寸变化并绕其轴线旋转的凸轮称为移动凸轮。()

高位小肠梗阻的特点是

甲公司与乙公司在一审程序中是必要的共同诉讼的共同原告人，判决后，甲公司对与对方当事人之间权利义务分担有意见提起上诉，不涉及乙公司的利益。因此，乙公司不同意上诉，乙公司在二审中应列为()。

有关房地产的抵押，下列表述正确的是()

下列选项中，属于工程建设领域常见行政责任种类的是()。

以下属于律宗祖庭的是()。

“状元热”的直接推手是新闻媒体，这一点毋庸置疑。为了吸引受众的眼球，一些媒体不顾。不负责任，热炒高考“状元”，其后果，不仅干扰了高考的舆论环境，同时也为应试教育。填入画横线部分最恰当的一项是()。

下列诗句反映的历史事件，按时间先后排序正确的是：①北师覆没威海卫，签订条约在马关②鸦片带来民族难，销烟虎门海滩前③武装起义占三镇，武昌汉口和汉阳

A、$85billion.B、$45billion.C、$40billion.D、$50billion.C

建筑工程管理与实务

二级建造师

下列建筑工程质量验收中，分项工程质量验收合格应符合的规定包括()。

常用模板中，具有轻便灵活、拆装方便、通用性强、周转率高、接缝多且严密性差、混凝土成型后外观质量差等特点的是()。

混凝土工程施工中，填充（ ），可采用微膨胀混凝土、强度等级比原结构强度提高一级，并保持至少15d的湿润养护。

下列建筑钢筋的力学性能中，反映建筑钢材()的指标包括屈服强度、抗拉强度和伸长率。

水准仪型号DS05，其中数字表示了每公里往返测高差中数的中误差为()

仅具有径向廓线尺寸变化并绕其轴线旋转的凸轮称为移动凸轮。()

高位小肠梗阻的特点是

甲公司与乙公司在一审程序中是必要的共同诉讼的共同原告人，判决后，甲公司对与对方当事人之间权利义务分担有意见提起上诉，不涉及乙公司的利益。因此，乙公司不同意上诉，乙公司在二审中应列为()。

有关房地产的抵押，下列表述正确的是()

下列选项中，属于工程建设领域常见行政责任种类的是()。

以下属于律宗祖庭的是()。

下列诗句反映的历史事件，按时间先后排序正确的是：①北师覆没威海卫，签订条约在马关②鸦片带来民族难，销烟虎门海滩前③武装起义占三镇，武昌汉口和汉阳

A、$85billion.B、$45billion.C、$40billion.D、$50billion.C

混凝土工程施工中，填充（　　　），可采用微膨胀混凝土、强度等级比原结构强度提高一级，并保持至少15d的湿润养护。