首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某公路工程项目在施工过程中,发生如下事件: 事件1:在基础开挖过程中,个别部位实际土质与业主在招标时提供的参考资料中给定的地质资料不符,造成施工费用增加2.5万元,相应工序的持续时间增加了4天。 事件2:施工单位为了保证质量,扩大了基坑底面
某公路工程项目在施工过程中,发生如下事件: 事件1:在基础开挖过程中,个别部位实际土质与业主在招标时提供的参考资料中给定的地质资料不符,造成施工费用增加2.5万元,相应工序的持续时间增加了4天。 事件2:施工单位为了保证质量,扩大了基坑底面
admin
2022-03-24
22
问题
某公路工程项目在施工过程中,发生如下事件:
事件1:在基础开挖过程中,个别部位实际土质与业主在招标时提供的参考资料中给定的地质资料不符,造成施工费用增加2.5万元,相应工序的持续时间增加了4天。
事件2:施工单位为了保证质量,扩大了基坑底面尺寸,造成开挖量增加导致费用增加3.0万元,相应工序的持续时间增加了3天;
事件3:在基础砌筑过程中,因业主提供的施工图纸有误,实际工程量增加3.8万元,相应工序的持续时间增加了2天;
事件4:当年进入雨季施工,恰逢30年一遇的大暴雨,造成停工损失2.5万元。工期增加了4天。
在以上事件中,除事件4外,其余事件均未发生在关键线路上,并对总工期无影响。针对上述事件,施工单位按照合同约定提出如下索赔要求:
(1)增加合同工期13天;
(2)增加费用11.8万元。
问题:
施工单位针对施工过程中所发生的上述事件提出的费用索赔和工期索赔是否成立,为什么?
选项
答案
事件1:施工单位针对事件1所提出的费用索赔和工期索赔均不成立。因为业主提供的参考资料不构成合同文件,对于业主提供的参考资料,施工单位应对自己就该资料的解释、推论和使用负责,这是承包人应承担的风险。 事件2:施工单位针对事件2所提出的费用索赔和工期索赔均不成立。因为扩大基坑底面尺寸并非监理工程师下达变更指令所致,该工作属于承包人采取的质量保证措施。 事件3:施工单位针对事件3所提出的费用索赔成立,因为这是由于业主提供的施工图纸有误。工期索赔不成立,因该延误未发生在关键线路上,对总工期并无影响。 事件4:施工单位针对事件4所提出的费用索赔不成立,工期索赔成立。因为该事件是由于异常恶劣的气候条件造成的,承包人不应得到费用补偿。
解析
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/tK4cFFFM
本试题收录于:
建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类
0
建设工程监理案例分析
一级监理工程师
相关试题推荐
签订合同时,以()价为准。
招标人向建设行政主管部门办理()手续认可后才可进行招标工作。
《招标投标法》要求必须招标的项目是()。
有关工程的术语有()。
如果承包商有下列()行为,雇主应有权终止合同。
合同履行方式不明确的应按()履行。
()是对工程项目有关的各类合同从条件的拟定、协商、签署到执行情况的检查和分析等环节进行的科学管理工作,以期通过合同管理实现工程项目“三大控制”的任务要求,维护当事人双方的合法权益。
设备工程市场中介组织参与经济活动时,都是以()的形式产生一定的法律关系。
在建设工程合同相关法律体系中,规范建设活动的基本法律是()。
设备工程设计合同中,设计人的义务有()。
随机试题
某日,王某和李某共同串通抢劫路人周某的钱财(价值1万元),二人共同实施抢劫,情节相同。但法院审理此案时,考虑到王某是县政府副县长的儿子,因此判王某抢劫罪,执行3年有期徒刑,而判李某抢劫罪,执行5年有期徒刑。该法院的做法违背了下列哪项原则?
某公司承建城市主干道改造工程,其结构为二灰土底基层、水泥稳定碎石基层和沥青混凝土面层,工期要求当年5月份完成拆迁,11月底完成施工。由于城市道路施工干扰因素多,有较大的技术难度,项目部提前进行了施工技术准备工作。水泥稳定碎石基层施工时,项目部在城市外设置
存款人开立单位银行结算账户,自正式开立之日起7个工作日后,方可使用该账户办理付款业务。()
入境废旧物品,应提供《入境货物通关单》,企业废物利用风险报告书,经国家质检总局认可的检验机构签发的装运前检验合格证书等。( )
有限合伙企业不得将全部利润分配给部分合伙人,这一规定与普通合伙企业是完全一致的。()
某社会工作服务机构运用小组工作方法为自闭儿童及其家长提供了一系列服务。下列小组中,符合支持小组特点的是()。
某省以“三项活动”为抓手,省直部门组织开展“走访基层活动”,省直部门一把手纷纷深入农村社区,厂矿企业,走近下岗职工,进城务工人员中,广泛征询群众意见和建议,同时开展调研走访,结对帮扶困难群众等活动,走访期间,深入企业群众n户,帮助群众n户,形成调研报告n篇
某校“小学生自主学习策略”研究小组成员依据“小学生自主学习课堂观察记录表”,互相观摩课堂教学,开展课堂观察研究。这属于()
Youwillhearaguestspeakeronaradioprogrammetalkingabouthowtobesuccessfulinnegotiation.Foreachquestion(23-3
Thetypicalpre-industrialfamilynotonlyhadagoodmanychildren,butnumerousotherdependentsaswell—grandparents,uncle
最新回复
(
0
)