首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某工厂业主从欧洲订购一批卧式离心泵及其附属装置系统,并与某安装公司签订了安装合同,业主在将设备运往施工现场的途中,适逢大雨,设备被雨水浸润。应业主要求,安装公司解体清洗了该批机泵,测量了轴颈的圆柱度、联轴节处轴的几何尺寸,对轮口环的径向跳动和轴向跳动、机械
某工厂业主从欧洲订购一批卧式离心泵及其附属装置系统,并与某安装公司签订了安装合同,业主在将设备运往施工现场的途中,适逢大雨,设备被雨水浸润。应业主要求,安装公司解体清洗了该批机泵,测量了轴颈的圆柱度、联轴节处轴的几何尺寸,对轮口环的径向跳动和轴向跳动、机械
admin
2019-03-02
40
问题
某工厂业主从欧洲订购一批卧式离心泵及其附属装置系统,并与某安装公司签订了安装合同,业主在将设备运往施工现场的途中,适逢大雨,设备被雨水浸润。应业主要求,安装公司解体清洗了该批机泵,测量了轴颈的圆柱度、联轴节处轴的几何尺寸,对轮口环的径向跳动和轴向跳动、机械密封处的轴向跳动等参数,检查了各部件的配合间隙,重新组装了设备。为此安装公司增加费用人民币6万元。
为了追回耽误的时间,安装公司建议采用环氧灌浆料代替原设计灌浆料,经设计单位同意和业主确认,工期节省了14d,增加费用4万元。
此外,业主特批12万元赶工费,安装公司采取了有效赶工措施,按时完成了合同约定的任务。施工资料经监理工程师签字、试运行方案经业主批准后,安装公司着手进行泵的试运行。
在试运行中,一台离心泵振动超标,经查,原因是泵的进口过滤器被棉纱堵塞,业主认为监理单位和安装公司存在质量管理责任,对监理公司和安装公司分别处以3000元和5000元的罚款。安装公司以监理工程师检查合格并签字为由,提出异议,但被业主驳回。
泵系统试运行前应具备的条件有哪些?
选项
答案
试运行前应具备的条件。 (1)设备及附属装置,管理系统施工完毕,记录及资料齐全,符合要求。 (2)试车需要的能源、介质、润滑油脂,检测仪器等符合要求。 (3)试车方案已经批准。 (4)试运行组织已建立,分工明确。 (5)参见试运行的人员熟悉试运行方案和具体操作方法,试运行步骤。 (6)设备及周围环境应处理干净。 (7)消防道路畅通,消防设施的配置符合要求。
解析
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/tHrwFFFM
本试题收录于:
机电工程管理与实务题库一级建造师分类
0
机电工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
【背景资料】某机电安装工程公司总承包一大型制药厂设备安装工程。合同约定,工程设备和主材由业主采购提供。管道工程安装时,因业主提供的水泵迟迟不能到货而影响工期,项目部为保证施工进度自行采购部分水泵并进行安装,安装后被监理工程师发现,下令停工。经与业主协商
【背景资料】某机电安装工程公司总承包一大型制药厂设备安装工程。合同约定,工程设备和主材由业主采购提供。管道工程安装时,因业主提供的水泵迟迟不能到货而影响工期,项目部为保证施工进度自行采购部分水泵并进行安装,安装后被监理工程师发现,下令停工。经与业主协商
【背景资料】某机电安装工程公司总承包一大型制药厂设备安装工程。合同约定,工程设备和主材由业主采购提供。管道工程安装时,因业主提供的水泵迟迟不能到货而影响工期,项目部为保证施工进度自行采购部分水泵并进行安装,安装后被监理工程师发现,下令停工。经与业主协商
通风与空调工程竣工验收应由建设单位负责组织,()共同参与,合格后即应办理竣工验收手续。
为降低噪声,对噪声大的机械设备要设置()。
【背景资料】某工程建设项目,业主与安装施工单位签订了工程合同。合同工期为130天,并在合同中规定:工期提前一天奖励5000元,每拖后一天罚款5000元。通过双方协调编制了如下图的网络计划(经业主同意):在计划执行过程中,出现了下列一些情况:(1)因
【背景资料】某工程建设项目,业主与安装施工单位签订了工程合同。合同工期为130天,并在合同中规定:工期提前一天奖励5000元,每拖后一天罚款5000元。通过双方协调编制了如下图的网络计划(经业主同意):在计划执行过程中,出现了下列一些情况:(1)因
【背景资料】某建设单位(甲方)与某施工单位(乙方)订立了某机电工程项目的施工合同。合同规定:采用单价合同,每一分项工程的工程量增减超过10%时,需调整工程单价。合同工期为25天,工期每提前1天奖励:3000元,每拖后1天罚款5000元。乙方在开工前及时提
【背景资料】某建设单位(甲方)与某施工单位(乙方)订立了某机电工程项目的施工合同。合同规定:采用单价合同,每一分项工程的工程量增减超过10%时,需调整工程单价。合同工期为25天,工期每提前1天奖励:3000元,每拖后1天罚款5000元。乙方在开工前及时提
随机试题
设备经济管理的主要内容有哪些?
特别风险通常与重大的非常规交易和判断事项有关。下列情形中,属于重大非常规交易的有()。
提出“民为贵,社稷次之,君为轻”思想的是()。
不易淬火钢的焊接热影响区有什么特点?
下列关于腋毛癣的叙述,错误的是
临产后的主要产力
痈的热胜肉腐证应选
慢性支气管炎患者呼吸道感染时,最常致病的革兰阴性杆菌为
某银行以某公司未偿还贷款为由向法院起诉,法院终审判决认定其请求已过诉讼时效,予以驳回。某银行向某县政府发函,要求某县政府落实某公司的还款责任。某县政府复函:“请贵行继续依法主张债权,我们将配合做好有关工作。”尔后,某银行向法院起诉,请求某县政府履行职责。法
事物的质是指()。
最新回复
(
0
)