首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
背景 某会议中心新建会议楼工程,为保证室内外装饰效果,经研究决定,装修工程采取单独招标、独立发包,采用公开招标的形式确定施工队伍,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2013—0201签订了装饰装修施工合同。 招标阶段,在招标文件中
背景 某会议中心新建会议楼工程,为保证室内外装饰效果,经研究决定,装修工程采取单独招标、独立发包,采用公开招标的形式确定施工队伍,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2013—0201签订了装饰装修施工合同。 招标阶段,在招标文件中
admin
2016-07-14
46
问题
背景
某会议中心新建会议楼工程,为保证室内外装饰效果,经研究决定,装修工程采取单独招标、独立发包,采用公开招标的形式确定施工队伍,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2013—0201签订了装饰装修施工合同。
招标阶段,在招标文件中明确了如下部分条款:
(1)报价采用工程量清单模式。
(2)结合招标公司提供的工程量清单,各家单位应对现场进行详细的实地踏勘,所报价格为综合单价,视为已经考虑了各种综合因素。
(3)本工程装饰施工期适逢奥运会。无论哪家中标,建设单位都理解为中标单位的报价已综合考虑了停工因素,保证不因此情况追加工程款。
(4)主要装饰部位的石材由建设单位供货,其他材料由施工单位自行采购。
施工过程中发生如下事件:
事件一:施工单位进场后,发现大堂标高为8.7m,报告厅标高为5.6m,比预计难度有所提高,于是提出工程变更洽商申请,要求增加高支模脚手架搭设费用要求。
事件二:由于特殊原因,奥运会测试赛提前进行,建设单位通知施工单位提前停工。施工单位提出提前停工费用的索赔。
事件三:施工进行到20d时,由于设计变更,造成工程停工9d;施工进行到44d时,该地遭受罕见暴风雨袭击,施工无法进行,延误工期2d;施工进行到92d时,因业主方石材不能到场使非关键线路上某工作延误达10d(该工作总时差4d);施工进行到154d时,由于其他材料进场不及时,延误工期2d;针对上述所有事项,施工单位均在规定时间内向业主提出索赔意向通知,并附相关证明材料和计算依据。
问题
事件三中:分别分析施工单位提出的各项索赔是否成立?并说明理由。
选项
答案
事件三中,施工单位提出的各项索赔分析如下: 1)因设计变更引起的停工9d工期索赔成立; 设计变更属业主承担范围。 2)因罕见暴风雨导致的2d工期索赔成立; 不可抗力引起的工期延误应予以顺延。 3)因石材不能到场造成的工期延误索赔成立; 因石材属甲供材,其延误由建设单位负责,但索赔时间不是10d,此工作仅影响总工期6d,故只能索赔6d。 4)因其他材料进场不及时造成的2d工期索赔不成立; 其他材料由施工单位自行采购,属施工单位组织不力,索赔不予支持。
解析
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/p6ywFFFM
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库一级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
墙体中,钢筋混凝土圈梁通常设在( )处。
厚大体积的混凝土不宜使用( )。
背景:某办公楼的招标人于2印0年10月11日向具备承担该项目能力的A、B、C、D、E5家承包商发出投标邀请书,其中说明,10月17~18日9至16时在该招标人总工程师室领取招标文件,11月8日14时为投标截止时间。该5家承包商均接受邀请,并按规定
建筑工程项目质量管理应坚持( )的方针和“计划、执行、检查、处理”循环工作方法,不断改进过程控制。
在室内增加隔墙、封闭阳台,属于增加()。
某大学图书馆进行装修改造,根据施工设计和使用功能的要求,采用大量的轻质隔墙。外墙采用建筑幕墙。承揽该装修改造工程的施工单位根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》规定,对工程细部构造施工质量的控制做了大量的工作。该施工单位在轻质隔墙施工过程中提出以下技
某项钢筋混凝土高层框剪结构工程,设计图纸齐全,采用玻璃幕墙,暗设水、电管线。主体结构正在施工,监理公司受业主委托实施监理。问题1.监理工程师在质量控制方面的监理工作内容有哪些?2.监理工程师应对进场原材料的哪些报告、凭证资料进行确认?
因素分析法首先,要排序,排序的原则是( )。
案例二[背景材料]某工程施工总承包合同工期为20个月。在工程开工之前,总承包单位向总监理工程师提交了施工总进度计划,各工作均匀进行如图6-1所示。该计划得到总监理工程师的批准。当工程进行到第7个月术时,进度检查绘出的实际进度前锋线如
随机试题
下列哪项不属于早产的病因?
(1)Teachersbelievethattoughexamsarediscouragingpupilsfromlearninglanguages,accordingtoanewBritishCouncilsurvey
郭某(男)和王某(女)2008年经人介绍认识,建立恋爱关系。20l0年办理了结婚登记。从2011年开始,郭某开始迷恋网络游戏,对家务不闻不问。时间一长,王某非常不满,两人经常吵架,感情急剧恶化。2012年底,王某向法院提起诉讼,要求离婚,郭某表示同意,但是
属直接引入法的造影检查项目是
恒牙最易发生龋齿的部位是
某医生选择适当资料计算相应指标,进行t检验。进行t检验的资料应满足的条件是
某建设工程项目的承包商为了实现项目目标,制订了一系列控制项目目标的主要措施,这些措施的类型有()。
纳税人采取分期收款方式销售资源税的应税产品的,资源税的纳税义务发生时间为发出应税产品的当天。()
159.255.255
Sowe’vealreadytalkedabitaboutthe【B1】______ofextremesportslikerock-climbing.Aspsychologists,weneedtoaskourselve
最新回复
(
0
)