首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某机电安装工程公司通过公开招标,承接了一小区机电工程总承包项目,中标价8000万元,工期270d。承包范围包括设备和材料采购、安装、试运行。招标文件规定,为满足设计工艺要求,建设单位建议安装公司将工程机械设备和电气设备分别由A、B制造单位供货并签订合同,设
某机电安装工程公司通过公开招标,承接了一小区机电工程总承包项目,中标价8000万元,工期270d。承包范围包括设备和材料采购、安装、试运行。招标文件规定,为满足设计工艺要求,建设单位建议安装公司将工程机械设备和电气设备分别由A、B制造单位供货并签订合同,设
admin
2019-03-02
19
问题
某机电安装工程公司通过公开招标,承接了一小区机电工程总承包项目,中标价8000万元,工期270d。承包范围包括设备和材料采购、安装、试运行。招标文件规定,为满足设计工艺要求,建设单位建议安装公司将工程机械设备和电气设备分别由A、B制造单位供货并签订合同,设备暂估价4000万元,在工程竣工后,以实际供货价结算。合同约定:总工期为277d,双方每延误工期1d,罚款5000元,提前1d奖励5000元;预付款按中标价25%支付,预付款延期付款利率按每天1‰计算。
事件1:预付款延期支付30d,致使工程实际开工拖延5d。
事件2:因大型施工机械进场推迟3d,进场后又出现故障,延误工期4d,费用损失3万元。
事件3:由于锅炉房蒸汽出口处设计变更,造成安装公司返工,返工费2万元,延误工期2d;因蒸汽输送架空管道待图延期5d。
事件4:在自动化仪表安装时,发现电动执行机构的转臂不在同一平面内动作,且传动部分动作不灵活,有空行程和卡阻现象。经查,系制造单位供货质量问题,安装公司要求B制造单位到现场进行修理、更换,耽误工期2d。
事件5:锅炉试运行时,监理工程师发现,安装公司未按技术规程要求进行调试,只有10%的安全阀进行了严密性试验,存在较大的质量、安全隐患,随即签发了工程暂停令,要求安装公司整改。安装公司整改后被指令复工。
该工程项目目标工期应为多少天?说明理由。
选项
答案
工期目标应为277d。 理由:按照合同文件的解释顺序,合同条款与招标文件在内容上有矛盾时,应以合同条款为准。
解析
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/nHrwFFFM
本试题收录于:
机电工程管理与实务题库一级建造师分类
0
机电工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
【背景资料】某施工企业承包某机电工程的施工合同,为了保证工程质量,该单位制定了一系列保证工程质量的预控措施,对施工阶段的质量进行重点控制,得到很好效果。下表为该项目某热力管道安装时,甲、乙、丙三个焊接小组施工过程中对焊缝咬边质量进行抽样检验的结果,要求检
通风与空调工程竣工验收应由建设单位负责组织,()共同参与,合格后即应办理竣工验收手续。
通风与空调系统联动调试中,风系统应逐步调节系统的排风量、新风量及房间送回风量,最终使系统风量、各房间送风量、()达到设计值,并处于正常偏差范围内。
为降低噪声,对噪声大的机械设备要设置()。
《注册建造师执业工程规模标准(试行)》规定,送变电工程单项合同额()万元的为中型项目。
【背景资料】某工程建设项目,业主与安装施工单位签订了工程合同。合同工期为130天,并在合同中规定:工期提前一天奖励5000元,每拖后一天罚款5000元。通过双方协调编制了如下图的网络计划(经业主同意):在计划执行过程中,出现了下列一些情况:(1)因
【背景资料】某工程建设项目,业主与安装施工单位签订了工程合同。合同工期为130天,并在合同中规定:工期提前一天奖励5000元,每拖后一天罚款5000元。通过双方协调编制了如下图的网络计划(经业主同意):在计划执行过程中,出现了下列一些情况:(1)因
【背景资料】建设单位将某机电工程的土建工程、安装工程分别发包给甲、乙两家施工单位。业主方代表在审查土建工程施工组织设计时,认为脚手架工程危险性较大,要求甲施工单位编制脚手架工程专项施工方案。甲施工单位项目经理部编制了专项施工方案,凭以往经验进行了安全估算
【背景资料】某建设单位(甲方)与某施工单位(乙方)订立了某机电工程项目的施工合同。合同规定:采用单价合同,每一分项工程的工程量增减超过10%时,需调整工程单价。合同工期为25天,工期每提前1天奖励:3000元,每拖后1天罚款5000元。乙方在开工前及时提
【背景资料】因板材价格不断上涨因素,某铜厂决定扩大生产,准备进行二期工程扩建。二期工程占地约。1000亩,主要包括:厂区道路、污水和雨排水管道、供电系统、冷轧车间、镀锌车间、彩涂车间等能源车间以及机修、仓库、办公设施。冷轧车间属于大型工业厂房,厂房内有酸
随机试题
国家公务员必须严格遵守的政治纪律有()。
孔子认为,用政令来治理百姓,用刑罚来整顿他们,老百姓只求能免于犯罪受惩罚,却没有廉耻之心;而用道德引导百姓,用礼制去同化他们,百姓不仅会有羞耻之心,而且有归服之意。孔子这一观点集中体现了教育的哪一功能()
已知平面π1:2x+4y-6z+5=0,π2:-(x-1)-2(y+1)+3(z-2)=0,判定平面π1,π2的关系,如果π1与π2平行,求两平面间的距离.
血液细胞计数及白细胞分类采用的真空采血试管为
医学史上第一次卫生革命的标志是
甲、乙两方因购销合同发生纠纷,甲方向仲裁机关申请仲裁,仲裁机关已经受理此案,并向乙方发出应诉通知书,而乙方拒绝应诉,并向当地人民法院起诉,该合同纠纷应由______。
开挖是控制隧道施工工期和造价的关键工序。()
住宅专项维修资金应专项用于住宅共用部位、共用设施设备保障期满后的()。
科学发展观的本质和核心是()。
Whodesignedthefirsthelicopter?Who【C1】______themostfamouspicturesintheworld?Whoknewmoreaboutthehumanbodythanm
最新回复
(
0
)