某承包商在基础施工时由于实际地质情况与原招标时地勘资料不符，遇到了流沙，致使工期拖延了1个月，后又因合同中的疏漏，按工程师的解释导致成本增加1万元，则对该分项工程正确的处理是(　　)。

admin2019-01-09 28

问题某承包商在基础施工时由于实际地质情况与原招标时地勘资料不符，遇到了流沙，致使工期拖延了1个月，后又因合同中的疏漏，按工程师的解释导致成本增加1万元，则对该分项工程正确的处理是(　　)。

选项 A、发包人不予补偿
B、发包人只给予工期延长但不给予费用补偿
C、发包人不给予工期延长但给予费用补偿
D、发包人应当给予工期延长及相应费用补偿

答案D

解析 “由于实际地质情况与原招标时地勘资料不符”与不利的自然(地质)条件，承包人可以进行工期延长和费用索赔，一般不能进行利润索赔，即：发包人应当给予工期延长及相应费用补偿。

转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/mT8PFFFM

本试题收录于：建设工程计价题库一级造价工程师分类

建设工程计价

一级造价工程师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

某承包商在基础施工时由于实际地质情况与原招标时地勘资料不符，遇到了流沙，致使工期拖延了1个月，后又因合同中的疏漏，按工程师的解释导致成本增加1万元，则对该分项工程正确的处理是(　　)。

建设工程计价

一级造价工程师

[2012年真题]为了防止地表水对建筑物基础的侵蚀，在降雨量大于900mm的地区，建筑物的四周地面上应设置()。

[2014年真题]地下室墙体垂直防水卷材外侧一般做完水泥砂浆保护层后再做()。

[2012年真题]根据有关设计规范要求，城市标志性建筑其主体结构的耐久年限应为()。

[2014年真题]根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854—2013)规定，有关防腐工程量计算，说法正确的是()。

[2014年真题]根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50584—2013)规定，关于预制混凝土构件工程量计算，说法正确的是()。

[2016年真题]根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854—2013)，关于预制混凝土构件工程量计算，说法正确的是()。

[2019年真题]根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854—2013)，现浇混凝土构件清单工程量计算正确的是()。

根据《建设工程工程量清单计量规范》措施费清单编制，正确的有()。

纤维混凝土是以混凝土为基体，外掺各种纤维材料而成，掺入纤维的目的是()。

某建设项目固定资产投资3176.39万元，流动资金436.56万元，项目投产期年利润总额845.84万元，达到设计生产能力的正常年份(生产期)的年利润总额1271.89万元，则该项目的投资利润率为()。

肌肉收缩和舒张的最基本单位是（）

“一意孤行”说明

下列方剂的组成中包含车前子的是

赵某将一匹易受惊吓的马赠给李某，但未告知此马的习性。李某在用该马拉货的过程中，雷雨大作，马受惊狂奔，将行人王某撞伤。下列哪一选项是正确的?()。

甲公司依据买卖合同，在买受人乙公司尚未付清全部货款的情况下，将货物发运给乙公司。乙公司尚未收到该批货物时，向法院提出破产申请，且法院已裁定受理。对此，下列哪些选项是正确的?()

下列关于复式记账的说法中，错误的是()。

开放式基金与封闭式基金的主要区别有()。

根据以下资料，回答下列问题。表中工业总产值排名第2的行业，其工业新鲜用水量占全市工业新鲜用水总量的比重约为：

InBritain,thetopspectatorsportisfootball.Thissportwasseriously【1】_____asanorganizedgamein1848Later,theFoo

某承包商在基础施工时由于实际地质情况与原招标时地勘资料不符，遇到了流沙，致使工期拖延了1个月，后又因合同中的疏漏，按工程师的解释导致成本增加1万元，则对该分项工程正确的处理是( )。

建设工程计价

一级造价工程师

[2012年真题]为了防止地表水对建筑物基础的侵蚀，在降雨量大于900mm的地区，建筑物的四周地面上应设置()。

[2014年真题]地下室墙体垂直防水卷材外侧一般做完水泥砂浆保护层后再做()。

[2012年真题]根据有关设计规范要求，城市标志性建筑其主体结构的耐久年限应为()。

[2014年真题]根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854—2013)规定，有关防腐工程量计算，说法正确的是()。

[2014年真题]根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50584—2013)规定，关于预制混凝土构件工程量计算，说法正确的是()。

[2016年真题]根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854—2013)，关于预制混凝土构件工程量计算，说法正确的是()。

[2019年真题]根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854—2013)，现浇混凝土构件清单工程量计算正确的是()。

根据《建设工程工程量清单计量规范》措施费清单编制，正确的有()。

纤维混凝土是以混凝土为基体，外掺各种纤维材料而成，掺入纤维的目的是()。

某建设项目固定资产投资3176.39万元，流动资金436.56万元，项目投产期年利润总额845.84万元，达到设计生产能力的正常年份(生产期)的年利润总额1271.89万元，则该项目的投资利润率为()。

肌肉收缩和舒张的最基本单位是（）

“一意孤行”说明

下列方剂的组成中包含车前子的是

赵某将一匹易受惊吓的马赠给李某，但未告知此马的习性。李某在用该马拉货的过程中，雷雨大作，马受惊狂奔，将行人王某撞伤。下列哪一选项是正确的?()。

甲公司依据买卖合同，在买受人乙公司尚未付清全部货款的情况下，将货物发运给乙公司。乙公司尚未收到该批货物时，向法院提出破产申请，且法院已裁定受理。对此，下列哪些选项是正确的?()

下列关于复式记账的说法中，错误的是()。

开放式基金与封闭式基金的主要区别有()。

根据以下资料，回答下列问题。表中工业总产值排名第2的行业，其工业新鲜用水量占全市工业新鲜用水总量的比重约为：

InBritain,thetopspectatorsportisfootball.Thissportwasseriously【1】_____asanorganizedgamein1848Later,theFoo

某承包商在基础施工时由于实际地质情况与原招标时地勘资料不符，遇到了流沙，致使工期拖延了1个月，后又因合同中的疏漏，按工程师的解释导致成本增加1万元，则对该分项工程正确的处理是(　　)。