首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某工程项目,业主通过招标与甲建筑公司签订了士建工程施工合同,包括A、B、C、D、E、F、G、H 八项工作,合同工期360天。业主与乙安装公司签订了设备安装施工合同,包括设备安装与调试工作,合同工期180天。通过相互协调,编制了图4-l所示的网络进度计划:
某工程项目,业主通过招标与甲建筑公司签订了士建工程施工合同,包括A、B、C、D、E、F、G、H 八项工作,合同工期360天。业主与乙安装公司签订了设备安装施工合同,包括设备安装与调试工作,合同工期180天。通过相互协调,编制了图4-l所示的网络进度计划:
admin
2011-01-15
16
问题
某工程项目,业主通过招标与甲建筑公司签订了士建工程施工合同,包括A、B、C、D、E、F、G、H 八项工作,合同工期360天。业主与乙安装公司签订了设备安装施工合同,包括设备安装与调试工作,合同工期180天。通过相互协调,编制了图4-l所示的网络进度计划:
该工程施工过程中发生了以下事件:
事件l:基础工程施工时,业主负责供应的钢筋混凝土预制桩供应不及时,使A工作延误7天;
事件2:B工作施工后进行检查验收时,发现一预埋件埋置位置有误,经核查,是由于设计图纸中预埋件位置标注错误所致。甲建筑公司进行了返工处理,损失5万元,且使B工作延误15天;
事件3:甲建筑公司因人员与机械调配问题造成C工作增加工作时间5天,窝工损失2万元;
事件4:乙安装公司设备安装时,因接线错误造成设备损坏,使乙安装公司安装调试工作延误5天,损失12万元。
发生以上事件后,施工单位均及时向业主提出了索赔要求。
问题:
该项目采用预制钢筋混凝土桩基础,共有800根桩,桩长9米。合同规定:桩基分项工程的综合单价为180元/m;预制桩由业主购买供应,每根桩按950元计。计算甲建筑公司桩基础施工应得的工程款是多少?
选项
答案
桩购置费用:800×950=76(万元) 桩基础工程合同价款:800×9×180=129.6(万元) 甲公司桩基础施工应得工程价款为:129.6-76=53.6(万元)
解析
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/lQiPFFFM
本试题收录于:
市政公用工程管理与实务题库二级建造师分类
0
市政公用工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
背景材料:某石油化工装置进行工程招标,某一施工单位根据招标方提供的实物量清单进行投标,并中标。签订工程合同后,由于工程急于开工,该施工单位在未收到施工图纸的情况下,即进行了施工方案的编制,施工单位在原投标书的基础上,只是进行了格式和内容的简单调整,即作为
下列属于锅炉钢架安装技术要点的是()
下列建设工程中,机电工程二级建造师可承担的工程是()
背景材料:某动力站安装工程项目,该动力站的散装锅炉施工主要包括锅炉钢构架、锅筒与集箱、受热面管束胀管、省煤器、空气预热器、过滤器和炉排、锅炉安全附件的安装;对锅炉本体、管道和阀门的试验以及烘炉与煮炉。该工程施工项目经理部在施工过程中对所耗费的生产资料和生
背景材料:某动力站安装工程项目,该动力站的散装锅炉施工主要包括锅炉钢构架、锅筒与集箱、受热面管束胀管、省煤器、空气预热器、过滤器和炉排、锅炉安全附件的安装;对锅炉本体、管道和阀门的试验以及烘炉与煮炉。该工程施工项目经理部在施工过程中对所耗费的生产资料和生
背景材料:某项目部承建一项大型工业安装工程施工。其中某单位工程由四个主要分部工程和一个一般分部工程组成。项目部在进行工程质量检验评定时有以下情况:在进行分项工程质量检验评定时,由专职质量检查员负责进行评定,核定等级由监理工程师负责进行;在进行分部工程质量
在高层建筑管道工程施工的一般程序中,配合土建预留、预埋的紧后工序是()
吊装载荷包括()。
在改、扩建工程中要使用桅杆吊装一个重25t的设备,宜选用()地锚。
计算机控制集群液压千斤顶整体吊装的方法适用于()。
随机试题
行政诉讼中,原告要求相关行政执法人员出庭说明,在下列何种情形下,法院通常不予准许?
根据公司的组织系统,公司可以分为
直线制组织结构是一种最简单、最原始的组织结构形式。()
对于忧思太过,心肝之血不足所引起的惊悸、健忘、虚烦不寐等应当按下列哪种原则来治疗
患者,女。孕6个月,小便不通,小腹胀急疼痛,坐卧不宁,畏寒肢冷,腰酸腿软。舌淡苔薄润,脉沉滑无力。应选用下列何方加减
业缘关系指的是人们由职业或行业活动需要而结成的人际关系,是人们在相同、相近或相关的职业、专业之间发生和建立的一种社会关系。根据上述定义,以下哪项中涉及的主要是业缘关系?()
国家大型工程项目的施工一般都采用()方式选择实施单位。
居民会议是居民自治组织的最高决策机构。()
加碘食盐中含有氯化钠和碘化钾,人体中需要的碘就是由碘化钾提供的,在炒菜的时候加碘盐放得越早越好。()
将考生文件夹下CENTER文件夹中的文件DENGJI.BAK重命名为KAO.BAK。
最新回复
(
0
)