某建筑工程公司(甲方)2018年4月20日与某房地产开发公司(乙方)签订了新建商业大厦地下室及裙楼的施工合同，乙方编制的施工方案和进度计划已获得甲方聘请的监理工程师批准，甲方也在批准书上签字、盖章。该工程的基坑采取机械大开挖施工，施工方案规定，乙方可租赁一

admin2020-12-08 62

问题某建筑工程公司(甲方)2018年4月20日与某房地产开发公司(乙方)签订了新建商业大厦地下室及裙楼的施工合同，乙方编制的施工方案和进度计划已获得甲方聘请的监理工程师批准，甲方也在批准书上签字、盖章。该工程的基坑采取机械大开挖施工，施工方案规定，乙方可租赁一台斗容量为1m³的反铲挖掘机施工。合同约定当年5月11日工程开工，5月20日土方工程完工。在实际施工中发生了如下事件，乙方均提出索赔。
事件1：因乙方租赁的挖掘机大修，晚开工2天，造成人员窝工50个工日。乙方提出工期延期2天、支付50个工日人工费的索赔要求。
事件2：开挖基坑时发现文物，为保障文物挖掘工作，现场停工15天。乙方提出工期延期25天、支付相应的工人窝工费用。
事件3：6月3日当地出现了异常恶劣的气候条件，导致停工3天。乙方提出工期顺延和费用索赔。
关于事件3工期和费用索赔的说法，正确的是( )。

选项 A、只能提出工期索赔
B、只能提出费用索赔
C、可同时提出工期索赔和费用索赔
D、可提出利润补偿

答案A

解析此题考察工程施工阶段承包人索赔。《标准施工招标文件》中的合同条款，规定了承包人索赔原因及可补偿内容。因异常恶劣的天气，承包人只能得到工期的补偿，不能得到费用和利润的补偿。

转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/l9A1FFFM

本试题收录于：建筑与房地产经济专业知识与实务题库中级经济师分类

建筑与房地产经济专业知识与实务

中级经济师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建筑与房地产经济专业知识与实务

中级经济师

我国商业银行的会计资本主要包括()。

借款人到期不归还担保贷款的，商业银行依法享有的权利不包括()。

下列关于股份制商业银行的描述，错误的是()。

《商业银行法》规定，商业银行流动性负债余额与流动性资产余额的比例()。

法院按法定手续到某银行支行查询某贸易公司的存款状况，该行某业务员因与该贸易公司保持着很好的业务关系，闻讯后立即告知该贸易公司。此行为违反了()规定。

商业银行因行使抵押权、质权而取得的不动产或者股权，应当自取得之日起()内予以处分。

根据《中华人民共和国银行业监督管理法》的规定，银行业监督管理机构根据审慎监管的要求，进行现场检查时可以采取的措施包括()。

根据我国《物权法》的规定，质权人的主要权利有()。

根据修订后的《中国人民银行法》，下列选项中不属于中国人民银行的职责的是()。

一方当事人在紧迫或缺乏经验的情况下而订立的明显对自己有重大不利的合同属于因欺诈而订立的合同。()

A．多发于青春期或更年期妇女，出血无规律B．黄体发育较好，但萎缩过程延长C．黄体期孕激素分泌不足，月经周期缩短D．月经中期有少量出血E．排卵正常，雌激素水平较高排卵型月经过多

下列关于尿瘘的描述，正确的是

PPR给水管应采用()连接。

设备基础混凝土强度的验收要求中，基础()应提供设备基础质量合格证明文件，主要检查验收其混凝土配合比、混凝土养护及混凝土强度是否符合设计要求。

商标权的特点是(　　　)。

某商场总销售额2002年为86000元，2003年为90000元，商品价格上涨10％，与2002年相比，则()。

甲企业为增值税一般纳税人，2011─2014年发生的有关固定资产和投资性房地产有关的经济业务如下：(1)2011年因生产需要决定采用自营方式建造一幢办公楼。相关资料如下：2011年1月1日，购入工程用专项物资2000万元，增值税额为34

【《古今图书集成》】西北大学2006年中国古代史真题；南京大学2006年中国古代史真题；南京大学2013年中国古代史真题；西北大学2016年中国史真题

Whenmymother’shealthwasfailing,Iwasthe"bad"sisterwholivedfarawayandwasn’tinvolved.Mysisterhelpedmyparents.

建筑与房地产经济专业知识与实务

中级经济师

我国商业银行的会计资本主要包括()。

借款人到期不归还担保贷款的，商业银行依法享有的权利不包括()。

下列关于股份制商业银行的描述，错误的是()。

《商业银行法》规定，商业银行流动性负债余额与流动性资产余额的比例()。

法院按法定手续到某银行支行查询某贸易公司的存款状况，该行某业务员因与该贸易公司保持着很好的业务关系，闻讯后立即告知该贸易公司。此行为违反了()规定。

商业银行因行使抵押权、质权而取得的不动产或者股权，应当自取得之日起()内予以处分。

根据《中华人民共和国银行业监督管理法》的规定，银行业监督管理机构根据审慎监管的要求，进行现场检查时可以采取的措施包括()。

根据我国《物权法》的规定，质权人的主要权利有()。

根据修订后的《中国人民银行法》，下列选项中不属于中国人民银行的职责的是()。

一方当事人在紧迫或缺乏经验的情况下而订立的明显对自己有重大不利的合同属于因欺诈而订立的合同。()

A．多发于青春期或更年期妇女，出血无规律B．黄体发育较好，但萎缩过程延长C．黄体期孕激素分泌不足，月经周期缩短D．月经中期有少量出血E．排卵正常，雌激素水平较高排卵型月经过多

下列关于尿瘘的描述，正确的是

PPR给水管应采用()连接。

设备基础混凝土强度的验收要求中，基础()应提供设备基础质量合格证明文件，主要检查验收其混凝土配合比、混凝土养护及混凝土强度是否符合设计要求。

商标权的特点是( )。

某商场总销售额2002年为86000元，2003年为90000元，商品价格上涨10％，与2002年相比，则()。

【《古今图书集成》】西北大学2006年中国古代史真题；南京大学2006年中国古代史真题；南京大学2013年中国古代史真题；西北大学2016年中国史真题

Whenmymother’shealthwasfailing,Iwasthe"bad"sisterwholivedfarawayandwasn’tinvolved.Mysisterhelpedmyparents.

商标权的特点是(　　　)。