首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
【背景资料】 某承包商承建一基础设施项目,其施工网络进度计划如图3—1所示。 工程实施到第5个月末检查时,A2工作刚好完成,B1工作已进行了1个月。在施工过程中发生了如下事件。 事件1:A1工作施工半个月发现业主提供的地质资料不准确,经与业主、设计单位协
【背景资料】 某承包商承建一基础设施项目,其施工网络进度计划如图3—1所示。 工程实施到第5个月末检查时,A2工作刚好完成,B1工作已进行了1个月。在施工过程中发生了如下事件。 事件1:A1工作施工半个月发现业主提供的地质资料不准确,经与业主、设计单位协
admin
2018-03-26
64
问题
【背景资料】
某承包商承建一基础设施项目,其施工网络进度计划如图3—1所示。
工程实施到第5个月末检查时,A
2
工作刚好完成,B
1
工作已进行了1个月。在施工过程中发生了如下事件。
事件1:A
1
工作施工半个月发现业主提供的地质资料不准确,经与业主、设计单位协商确认,将原设计进行变更,设计变更后工程量没有增加,但承包商提出以下索赔:设计变更使A
1
工作施工时间增加1个月,故要求将原合同工期,延长1个月。
事件2:工程施工到第6个月,遭受飓风袭击,造成了相应的损失,承包商及时向业主提出费用索赔和工期索赔,经业主工程师审核后的内容如下:
(1)部分已建工程遭受不同程度破坏,费用损失30万元;
(2)在施工现场承包商用于施工的机械受到损坏,造成损失5万元;用于工程上待安装设备(承包商供应)损坏,造成损失1万元;
(3)由于现场停工造成机械台班损失3万元,人工窝工费2万元;
(4)施工现场承包商使用的临时设施损坏,造成损失1.5万元;业主使用的临时用房破坏,修复费用1万元;
(5)因灾害造成施工现场停工0.5个月,索赔工期0.5个月;
(6)灾后清理施工现场,恢复施工需费用3万元。
事件3:A
3
工作施工过程中由于业主供应的材料没有及时到场,致使该工作延长1.5个月,发生人工窝工和机械闲置费用4万元(有签证)。
【问题】
分别指出事件2中承包商的索赔是否成立,并说明理由。
选项
答案
(1)索赔成立。因不可抗力造成的部分已建工程费用损失,应由业主支付。 (2)承包商用于施工的机械损坏索赔不成立,因不可抗力造成各方的损失由各方承担。用于工程上待安装设备损坏、索赔成立,虽然用于工程的设备是承包商供应,但将形成业主资产,所以业主应支付相应费用。 (3)索赔不成立,因不可抗力给承包商造成的该类费用损失不予补偿。 (4)承包商使用的临时设施损坏的损失索赔不成立,业主使用的临时用房修复索赔成立,因不可抗力造成各方损失由各方分别承担。 (5)索赔成立,因不可抗力造成工期延误,经业主签证,可顺延合同工期。 (6)索赔成立,清理和修复费用应由业主承担。
解析
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/kiFcFFFM
本试题收录于:
建设工程造价案例分析题库一级造价工程师分类
0
建设工程造价案例分析
一级造价工程师
相关试题推荐
项目监理规划编写的要求有()。
监理工作程序中应明确()内容。
监理单位应于委托监理合同签订后()内将项目监理机构的组织形式、人员构成及对总监理工程师的任命书面通知建设单位。
当发生非承包单位原因造成的持续性影响工期的事件,总监理工程师所作出()的批准。被称为延期批准。
设备监造是监理单位依据()合同和()合同对设备制造过程中进行的监制活动。
《建筑法》规定,实施建筑工程监理前,建设单位应当将委托的(),书面通知被监理的建筑施工企业。
在EPC模式条件下,承包商所承担的风险包括下列内容中的()。
就建设工程而言,在风险事件发生前,风险管理的目标主要表现为()。
随机试题
帧中继业务的用户信息流是以()为单位在网内传输的。
起于目内眦的经脉是()起于目锐眦的经脉是()
2004年元月,甲贸易公司急需购买某钢铁厂生产的中型钢材,正巧员工王某回家乡探亲,甲便将盖有公章的空白合同书交给王某,让其代办。不久,王某用该空白合同书,与乙钢铁厂签订了购买JJ10钢材的合同。王某将签好的合同书交给甲后,甲未表示异议。此后,乙按照合同规定
孙某因犯故意伤害罪被中级人民法院第一审判处死刑缓期二年执行,人民检察院提起抗诉。第二审人民法院经审理后改判孙某死刑立即执行。对此案的处理,下列哪一种说法是正确的?()
对于预收账款情况不多的企业,不设置“预收账款”科目核算。可以将预收的款项直接记入()科目的贷方。
20×7年1月1日,甲公司从股票二级市场以每股30元(含已宣告但尚未发放的现金股利0.4元)的价格购入乙公司发行的股票100万股,占乙公司有表决权股份的5%,对乙公司无重大影响,作为可供出售金融资产。20×7年5月10日,甲公司收到乙公司发放的上年度现金股
企业售出商品如果发生销售退回,下列说法中不正确的是()。
关于我国公安机关民主职能的理解错误的有()。
ThemanagerdisapprovedoftheplanthatSamhad______.
Acomputerfailurecandestroythousandsofmemories.Youcanavoidthisbykeepingyourphotosbackedup______(3words).
最新回复
(
0
)