首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
A公司经过招标投标承包某轧钢生产线机电设备安装工程,合同暂估总价,结算时以合同约定的工程单价和实发工程量进行结算,工程单价不作调整。施工过程中发生了下列事件: 事件一:工程开工后,原材料涨价和机械租赁费涨价,施工单位因工程成本过高,向业主提出费用索
A公司经过招标投标承包某轧钢生产线机电设备安装工程,合同暂估总价,结算时以合同约定的工程单价和实发工程量进行结算,工程单价不作调整。施工过程中发生了下列事件: 事件一:工程开工后,原材料涨价和机械租赁费涨价,施工单位因工程成本过高,向业主提出费用索
admin
2020-09-21
29
问题
A公司经过招标投标承包某轧钢生产线机电设备安装工程,合同暂估总价,结算时以合同约定的工程单价和实发工程量进行结算,工程单价不作调整。施工过程中发生了下列事件:
事件一:工程开工后,原材料涨价和机械租赁费涨价,施工单位因工程成本过高,向业主提出费用索赔。
事件二:B分包单位因A公司租赁的大型吊车运输途中发生故障延误3天,并造成人员窝工3天,向A公司进行工期和费用索赔。
事件三:整个施工过程中,A公司因改变吊装工艺增加费用2万元;业主提出的工程变更增加费用5万元,延误工期2天;业主要求施工单位赶工增加费用20万元;因暴雨造成停工3天,施工单位产生窝工费10万元,施工机具修理费5万元;给C公司租赁的吊装设备延误工期3天,增加费用5万元。
事件四:B公司在电气装置交接试验时,有几台电动机的吸收比小于1.2,A公司拒绝这几台电动机进行交接试验。
事件五:B公司在自动化仪表温度取源部件与管道安装时,有几处不符合规范要求,A公司要求返工。
列式计算事件三中A公司应向业主索赔的费用和工期。并说明不能索赔项的理由。
选项
答案
事件三中,A公司应向业主索赔的工期和费用计算如下: 费用索赔=5+20=25万元 工期索赔=2+3=5天 不能索赔项说明如下: (1)A公司改变吊装工艺增加2万元,已含在施工单位的技术措施费用中; (2)A公司因暴雨窝工费10万元、机具修理费5万元,属不可抗力的自然灾害原因造成,《合同法》规定,不可抗力原因引起的费用损失各自承担,工期可顺延; (3)A公司吊车租赁延长工期3天,增加费用5万元,因吊车是施工单位自己租赁,造成的工期延误和费用损失应自负。
解析
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/ibiPFFFM
本试题收录于:
机电工程管理与实务题库二级建造师分类
0
机电工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
钢材中主要适用于锅炉汽包、压力容器、压力管道、桥梁、重轨和轻轨等制造的一类钢材是()。
企业、事业单位建立本单位各项(),必须向与其主管部门同级的人民政府计量行政部门申请考核,经考核取得合格证的方可使用。
场景某机电公司承包了某化工厂的设备及管道的防腐蚀工程。由于设备表面还存有铁锈和旧的防腐层,必须对设备进行预处理。工程防腐蚀涂层采用刷涂的施工方法,防腐蚀衬里采用聚氯乙烯塑料衬里。施工完毕,经总工程师鉴定,由于此工程质量要求很高,防腐蚀采用刷涂后,设备表面
场景某石油化工厂的自动化仪表工程由某机电工程安装公司承建。为保证工作质量,机电安装公司为自动化仪表工程施工做了充分准备,对仪表设备及材料进行开箱检查和外观检查,按照自动化仪表工程应遵循的原则和程序进行施工,系统安装完经回路试验和系统试验,开通系统投入运行
场景某机电公司承接某化工厂的设备安装工程。设备安装需用起重机吊装就位,吊装施工前,机电公司按照工程需要,认真选择钢丝绳、滑轮组和卷扬机。滑轮组选用H系列滑轮组,滑轮组跑绳选用安全系数适合的钢丝绳,并对卷扬机进行容绳量校核。所有吊具选用完毕后,进行吊装工作
设备基础施工测量方法的测量步骤中错误的是()。
【背景资料】某机电安装公司承包了一造纸车间的机电安装工程,包括属于本车间的槽罐制作安装任务(含有两台碳钢压力容器)。合同规定,除工艺设备外的所有材料均由施工单位采购,拖延工期要重罚,对于文明施工也提出了具体要求。由于工期特别紧张,业主要求土建基础
【背景资料】某卫生中心由五幢大楼(门诊楼、急诊楼、住院楼等)组成,卫生中心的机电工程内容有建筑给水排水、建筑电气、通风与空调、消防工程和电梯安装工程。卫生中心还建设一个变电所、水泵房和锅炉房,机电工程的冷水机组、锅炉、变配电设备和电梯等大型设备均
机电工程注册建造师执业的电力工程包括()等工程。
某公司商场的机电安装工程,由业主通过公开招标方式确定具有机电安装工程总承包一级资质的A单位承包,同时将制冷站的空调所用的制冷燃气溴化锂机组、电气、管道等分包给具有专业施工资质和压力管道安装许可证的B单位负责安装,设备由业主提供。该制冷燃气溴化锂机组是新产品
随机试题
投资组合的风险调整后收益的指标衡量不包括()。
心脏病孕产妇的主要死亡原因是心力衰竭。()
“一源而三歧”的奇经是指
反映肾小管重吸收功能的是
患儿,男,3岁。发热1天,伴烦躁,口渴,l小时前谵语。5分钟前突然抽搐。查体:体温40.2℃,舌质绛,苔黄糙,脉数有力。选用应为
被执行人不能清偿债务,但对本案以外的第三人享有到期债权的,人民法院可以依申请执行人或被执行人的申请,向第三人发出履行到期债务的通知。对此下列哪些表述是正确的?()
下列属于行业规划的基本条件的是()
爆炸极限一般认为是物质发生爆炸必须具备的浓度范围。其作用包括()。
下列各项中,()属于应收账款成本构成要素。
海丰百货公司兼营批发、零售、服务等业务,按照楼层分设家电部、黄金珠宝部、食品部、服装部、化妆品部、图书音像部,在财务部分账核算,统一纳税。2016年3月发生如下业务:(1)家电部采用交款提货方式零售彩电,取得现金收入80000元;以旧换新方式销售电冰箱,
最新回复
(
0
)