某矿建施工单位承担了一井筒的施工任务，根据业主提供的地质资料，表土无流砂，厚度不到30m，基岩部分最大涌水量不到30m3／h，因此施工单位决定采用普通井圈背板施工法进行表土施工，基岩采用钻眼爆破法施工，采用吊泵进行排水。在井筒表土施工时，施工单位

admin2018-03-31 37

问题某矿建施工单位承担了一井筒的施工任务，根据业主提供的地质资料，表土无流砂，厚度不到30m，基岩部分最大涌水量不到30m³／h，因此施工单位决定采用普通井圈背板施工法进行表土施工，基岩采用钻眼爆破法施工，采用吊泵进行排水。
在井筒表土施工时，施工单位发现有3．5m厚的流砂层，采用普通井圈背板施工法无法通过，只得采用化学注浆的方法通过，造成工程延误1个月，费用增加120万元。
井筒基岩施工中，井筒实际涌水大于50m³／h，必须采用工作面预注浆法堵水，造成工程延误2个月，费用增加200万元。
井筒施工结束进行验收时，发现井筒总的涌水量为15m³／h，不符合规范要求，业主要求进行壁后注浆堵水，施工单位为此增加费用130万元，工期延长1个月。
在整个施工过程中，承发包双方按照合同的约定进行了合同价款的调整。
问题：
本工程施工单位索赔的费用和工期分别是多少?

选项

答案本工程施工单位可索赔到的费用是120+200=320(万元)，工期是1+2=3(个月)。

解析考查的是工期和费用索赔。由于在井筒表土施工时，施工单位发现有3．5m厚的流砂层，采用普通井圈背板施工法无法通过，只得采用化学注浆的方法通过。造成工程延误1个月，费用增加120万元。井筒基岩施工中，井筒实际涌水大于50m³／h，必须采用工作面预注浆法堵水，造成工程延误2个月，费用增加200万元。工期造成延误且费用造成增加．都是因建设单位所提供的地质资料与实际地质条件不符而引起的，是建设单位的责任，所以施工单位可索赔到的费用是120+200=320(万元)，工期是1+2=3(个月)。

转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/hxyPFFFM

本试题收录于：矿业工程管理与实务题库二级建造师分类

矿业工程管理与实务

二级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

矿业工程管理与实务

二级建造师

【2014年真题】某工程建设期2年，建设单位在建设期第1年初和第2年初分别从银行借入700万元和500万元，年利率8％，按年计息。建设单位在运营期前3年每年末等额偿还贷款本息，则每年应偿还()万元

根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，下列工程中，属于分部工程的是()。

根据《注册造价工程师管理办法》，注册造价工程师在每一注册有效期内应接受必修课()学时的继续教育。

应用直方图法分析工程质量状况时，直方图出现折齿型分布的原因是()。

【2005年真题】BOT、ABS、TOT、PFI等均是项目融资的有效方式，其中政府对需要筹资的项目运营有控制权的融资方式是()。

【2017年真题】根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于采用直接投资和资本金注入方式的政府投资项目，除特殊情况外，政府主管部门不再审批()。

由于风险较集中，试车期安装工程一切险的保险费大约占整个工期的保险费的()。

在工程费用监控过程中，明确费用控制人员的任务和职责分工，改善费用控制工作流程等措施，属于费用偏差纠正的()。

【2009年真题】下列关于契税计税依据的说法中，正确的是()。

项目融资的特点包括()。

A．葡萄糖B．硬脂酸C．丙氨酸D．三磷酸腺苷E．磷酸肌醇人体活动的直接供能物质是()

李某，男，62岁。腰膝疼痛，劳累后加重，休息、平卧则稍减，反复发作2年有余，伴有手足不温，少腹拘急，阳痿，舌淡，脉沉细。其首选方剂是

三羧酸循环反应部位在细胞的

[2007年第68题]居住小区的生活排水系统排水定额与生活给水系统用水定额为下列何者关系?

在风险识别的环节中，()是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类和性质。

优化司法职权配置要求改革法院案件受理制度，变立案登记制为立案审查制。()

下列行为中，不视为侵犯专利权的有()。

设A＝(α1，α2，α3，α4)为4阶方阵，且AX＝0的通解为x＝k(1，1，2，－3)T，则α2由α1，α3，α4表示的表达式为________．

通常软件测试实施的步骤是()。