首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某本地传输网工程包括线路和设备两部分。光缆沿线与原有光缆、铁路交越。建设单位和施工单位签订了承包合同,合同工期为16周;交越过路手续和赔补由建设单位负责,钢管、水泥、沙石由施工单位采购。施工单位提交了初步的施工进度网络计划并得到了建设单位的批准,如下图所示
某本地传输网工程包括线路和设备两部分。光缆沿线与原有光缆、铁路交越。建设单位和施工单位签订了承包合同,合同工期为16周;交越过路手续和赔补由建设单位负责,钢管、水泥、沙石由施工单位采购。施工单位提交了初步的施工进度网络计划并得到了建设单位的批准,如下图所示
admin
2019-07-16
35
问题
某本地传输网工程包括线路和设备两部分。光缆沿线与原有光缆、铁路交越。建设单位和施工单位签订了承包合同,合同工期为16周;交越过路手续和赔补由建设单位负责,钢管、水泥、沙石由施工单位采购。施工单位提交了初步的施工进度网络计划并得到了建设单位的批准,如下图所示(每周按7天计算)。
施工过程发生了下列事件:
事件一:开工后建设单位办理穿越铁路手续时,铁路部门要求另选地点穿越。为此,施工单位配合选址10个工日,人员误工30个工日。根据新的穿越方案,施工单位增加费用5万元,挖沟进度延迟3天。
事件二:钢管到货后,经检验为未镀锌钢管,施工单位进行镀锌处理造成误工20个工日,进度延迟4天。
事件三:在光缆接续时,由于光纤熔接机故障造成误工10个工日,进度延迟5天。
事件四:部分坡坎强度达不到要求,重新加固增加30个工日,增加材料费6000元,进度延迟3天。
事件五:为加快进度,施工单位在系统测试时增加了人员和仪表,使得该工作进度缩短了1周。其余各项工作实际进度和费用与原计划相符。
本工程中施工单位能得到的工期补偿为多少天?总工期比原计算工期提前或拖后多少天?
选项
答案
(1)综上5个事件的分析,本工程中施工单位能得到的工期补偿为3天。 (2)实际总工期=105+3+5-7=106(天),计算工期为105天,则总工期比原计算工期拖后1天。
解析
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/gr7PFFFM
本试题收录于:
通信与广电工程管理与实务题库一级建造师分类
0
通信与广电工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
某项目部对承建的重力式方块码头进行安装施工。墩式或线型建筑物安装顺序有什么不同?
某耙吸挖泥船施工的工程,其挖槽中心至抛泥区距离15km,挖槽长度3km,该船以5000m3舱容施工,施工土质密度1.85t/m3,重载航速9kn,轻载航速11kn,挖泥航速3kn,调头、抛泥时间8min,一次挖槽长度挖泥满舱载重量7000t。(如下图所示)
某一码头工程的土方工程项目,在招标文件中标明的土质为:以细粉砂土为主,并夹有粉质黏土、泥炭、淤泥及杂填土,在施工区段主要为细粉沙土,推荐利用水力冲挖机具边冲挖、边吹填连续作业的施工方案,在投标前承包人曾经到工地现场进行踏勘,投标时承包人就此方案进行施工设计
水运工程施工过程中,因甲承包商的分包商施工延误,导致乙承包商不能按已批准的进度计划进行施工,造成损失,对此乙承包商要求进行索赔。问题:各当事人的合同关系。
水运工程施工招标方式有()。
对机坪泛光照明的要求包括()。
航站楼计算机信息管理系统的主要硬件包括()。
灯具和设备安装项目内容包括()。
某航站楼广播系统拟采用超五类双绞线进行部分信息传输,从中央控制室引出后套金属线槽敷设,那么至少应在()做等电位连接。
通信局(站)建筑物上的航空障碍信号灯、彩灯及其他用电设备的电源线,应采用具有金属护套的电力电缆,或将电源线穿入金属管内布放,其电缆金属护套或金属管道应()就近接地一次。
随机试题
吴迄无耗,益怨恨之。迄:耗:
张先生,65岁,骨癌肝转移,极度虚弱,对其护理的目标是
患者,女,27岁。左上第三磨牙颊向倾斜,食物嵌塞,拟拔除。若选择使用的麻醉药物是2%普鲁卡因。术后发生延迟性过敏反应中最常见的是
近年来,我国部分地区基层法院在民事审判中试点“小额速裁”,对法律关系单一、事实清楚、争议标的额不足1万元的民事案件,实行一审终审制度。关于该审判方式改革体现出的价值取向,下列哪些说法是正确的?(2011年卷一第54题)
某建设工程的工程所在地是北京,投资方(甲)是上海的企业,施工方(乙)是天津的企业,甲乙双方因工程施工合同纠纷需提起诉讼,应由( )的人民法院管辖。
2010年2月1日,A公司按照合同约定向B公司交付价值100万元的货物,B公司于2010年2月10日A公司签发了一张见票后1个月内付款、金额为100万元的银行承兑汇票。2010年2月25日,A公司向C银行提示承兑并于当日获得承兑。2010年3月10日,A公
某企业原是A银行客户经理的大客户,后因与B银行的客户经理建立了良好的个人关系而成为B银行的客户。A银行客户经理应()。
某企业编制第四季度的直接材料消耗与采购预算,预计季初材料存量为500千克,季度生产需用量为2500干克,预计期末存量为300千克,材料采购单价为10元,若材料采购货款有40%当季付清,另外60%在下季度付清,则该企业预计资产负债表年未“应付账款”项目为(
简述日常薪酬管理工作的内容。
手机短信、电子邮件、网络聊天记录等经查证属实后,可以作为法院判定案件的证据。()
最新回复
(
0
)