首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某施工单位(乙方)与某建设单位(甲方)签订了建造无线电发射试验基地施工合同。合同工期为38天。由于该项目急于投入使用,在合同中规定,工期每提前(或拖后)1天奖(罚)5000元。乙方按时提交了施工方案和施工网络进度计划(图6-2),并得到甲方代表的同意。
某施工单位(乙方)与某建设单位(甲方)签订了建造无线电发射试验基地施工合同。合同工期为38天。由于该项目急于投入使用,在合同中规定,工期每提前(或拖后)1天奖(罚)5000元。乙方按时提交了施工方案和施工网络进度计划(图6-2),并得到甲方代表的同意。
admin
2010-03-16
25
问题
某施工单位(乙方)与某建设单位(甲方)签订了建造无线电发射试验基地施工合同。合同工期为38天。由于该项目急于投入使用,在合同中规定,工期每提前(或拖后)1天奖(罚)5000元。乙方按时提交了施工方案和施工网络进度计划(图6-2),并得到甲方代表的同意。
实际施工过程中发生了如下几项事件。
事件1:在房屋基槽开挖后,发现局部有软弱下卧层。按甲方代表指示,乙方配合地质复查,配合用工为10个工日。地质复查后,根据经甲方代表批准的地基处理方案,增加工程费用4万元,因地基复查和处理使房屋基础施工延长3天,人工窝工15个工日。
事件2:在发射塔基础施工时,因发射塔坐落位置的设计尺寸不当,甲方代表要求修改设计,拆除已施工的基础,重新定位施工。由此造成工程费用增加1.5万元,发射塔基础施工延长2天。
事件3:在房屋主体施工中,因施工机械故障,造成工人窝工8个工日,房屋主体施工延长2天。
事件4:在敷设电缆时,因乙方购买的电缆质量不合格,甲方代表令乙方重新购买合格电缆。由此造成敷设电缆施工延长4天,材料损失费1.2万元。
事件5:鉴于该工程工期较紧,乙方在房屋装修过程中采取了加快施工的技术措施,使房屋装修施工缩短3天,该项技术措施费为0.9万元。
其余各项工作持续时间和费用均与原计划相符。
问题
1.在上述事件中,乙方可以就哪些事件向甲方提出工期补偿和(或)费用补偿要求?为什么?
2.该工程的实际工期为多少天?可得到的工期补偿为多少天?
3.假设工程所在地人工费标准为30元/工日,应由甲方给予补偿的窝工人工费补偿标准为18元/工日,间接费、利润等均不予补偿。则在该工程中,乙方可得到的合理的费用补偿有哪几项?费用补偿额为多少元?
选项
答案
1.乙方对各事件可否提出工期补偿和(或)费用补偿的判定如下。 事件1:可以提出费用补偿和工期补偿要求。 理由:因为地质条件的变化属于有经验的承包商所无法合理预见的,且该工序为关键工序(或位于关键线路上)。 事件2:可提出费用补偿要求。 理由:①设计变更属甲方应承担的责任;②该工序为非关键工序,且延误时间(2天)未超过该工序的总时差,因此工期补偿为0天。 事件3:不能提出费用和工期补偿要求。 理由:因施工机械故障属乙方应承担的责任。 事件4:不能提出费用和工期补偿要求。 理由:因乙方应就自己购买的材料不合格造成的后果承担责任。 事件5:不能提出费用和工期补偿要求。 理由:因为双方已在合同中约定采用奖励方法解决乙方加速施工的费用补偿,故据此所发生的赶工措施费应由乙方自行承担。 2.该工程实际工期为40天,可得到的工期补偿为3天。 附:该工程网络进度计划。 (1)原网络进度计划(图6-5)。 [*] 关键路线:①→②→④→⑥→⑦→⑧ 计划工期:38天(注:合同工期也为38天,两者相等)。 (2)实际网络进度计划(图6-6)。 关键路线:①→②→④→⑥→⑦→⑧ 实际工期:40天。 [*] (3)由于甲方责任而导致的进度计划(图6-7)。 [*] 关键路线:①→②→④→⑥→⑦→⑧ 计算工期:41天。 与合同工期相比,延长3天。 3.合理的费用补偿如下。 (1)事件1 1)增加人工费:10×30=300元 2)窝工费:15×18=270元 3)增加工程费用:40000元 事件1合计应得到的费用补偿:300+270+40000=40570(元) (2)事件2 增加工程费用:15000元 提前工期奖:1×5000=5000元 (注:实际合同工期为41天,而实际工期为40天) 合计费用补偿:40570+15000+5000=60570元
解析
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/gU9cFFFM
本试题收录于:
建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类
0
建设工程监理案例分析
一级监理工程师
相关试题推荐
履行地点不明确的,依照《合同法》第六十一条的规定仍不能确定的,应当()。
当事人一方有权请求法院或仲裁机构变更或撤销的合同有()。
根据《合同法》,“数据电文”包括()。
有关当事人在订立合同过程中知悉的商业秘密的表述正确的有()。
(),是指由合同法律规范调整的在民事流转过程中形成的权利义务关系。
债权人按照合同约定占有债务人的动产,债务人不按合同约定的期限履行债务的,债权人有权依法以该财产折价或以拍卖、变卖该财产的价格优先受偿,以上概念属于()。
()是根据人民法院和有关单位的指定而产生的。
如果合同当事人对施工合同一方提出的变更部分条款要求发生争议,应由()确认该部分条款是否可以变更。
建设工程勘察合同法律关系的客体是指()。
()是根据人民法院和有关单位的指定而产生的。
随机试题
“狂风掀起一层巨浪,恶狠狠地把它们甩到悬崖上,把这些大块的翡翠摔成了尘雾和碎末”,这句话使用了_____的修辞手法。
简述双中心论、四分图论、管理方格理论的基本观点。
最可能的诊断是本例患者检查最不可能出现的体征
男性,35岁,有十二指肠球部溃疡病史8年余,突发上腹痛2小时,检查:板状腹,全腹压痛明显,腹部平片检查发现膈下有游离气体。最恰当的治疗方式为
羚羊角的服用方法有
关于律师在执业过程中应当履行的义务,下列表述中错误的是:()
以下方式中,可以提高商业银行的核心资本,且成本相对较低的是( )。
MOU
Wheremostlikelyarethespeakers?
FiveMythsAboutAbrahamLincolnA)NoAmericanhero,withthepossibleexceptionofGeorgeWashington,hasbeenmoresetwithmy
最新回复
(
0
)