背景某公路工程的施工合同工期为16周，项目监理机构批准的施工进度计划如下图所示(时间单位：周)，各工作均按匀速施工。施工单位的报价单(部分)见下表。工程施工到第4周进行进度检查时，已发生如下事件：事件1：A工作已经完成，但由于设计图

admin2014-02-19 43

问题背景
某公路工程的施工合同工期为16周，项目监理机构批准的施工进度计划如下图所示(时间单位：周)，各工作均按匀速施工。施工单位的报价单(部分)见下表。

工程施工到第4周进行进度检查时，已发生如下事件：
事件1：A工作已经完成，但由于设计图局部修改，实际完成的工程量为840m³，工作持续时间未变。
事件2：B工作施工时，遇到异常恶劣的气候，造成施工单位的施工机械损坏和施工人员窝工，损失1万元，实际只完成估算工程量的25％。
事件3：C工作为检验检测配合工作，只完成了估算工程量的20％，施工单位实际发生检验配合工作费用5000元。
事件4：施工中发现地下文物，导致D工作尚未开始，造成施工单位自有设备闲置4个台班，台班单价300元／台班、折旧费100元／台班。施工单位进行文物现场保护的费用为1200元。
事件5：项目部将部分工程进行劳务分包，在检查了该劳务公司具备相应的劳务分包资质后，项目部与该劳务公司依法签订了劳务分包合同，在报发包人、监理工程师备案时，监理工程师提出质疑。
施工单位是否可就事件2、4提出费用索赔?为什么?可以获得的索赔费用是多少?

选项

答案事件2不能索赔费用，因异常恶劣天气造成的施工单位施工机械损坏和施工人员窝工的损失不能索赔，属于不可抗力，费用自行承担；事件4可以索赔，因施工中发现地下文物属于非施工单位原因，属建设单位责任。可获得的索赔费用为4×100+1200=1600(元)。

解析主要考查费用索赔问题。事件2中造成的费用损失是由于遇到了异常恶劣的气候，造成施工单位的施工机械损坏和施工人员窝工而产生的，属于不可抗力风险，应由施工单位自行承担；事件4中造成的费用损失是由于在施工过程中发现了地下文物造成的，这属于建设单位的责任，施工单位可以提出费用补偿，可以获得的费用补偿为：4×100+1200=1600(元)。

转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/cC8wFFFM

本试题收录于：公路工程管理与实务题库一级建造师分类

公路工程管理与实务

一级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

公路工程管理与实务

一级建造师

泥质防水层施工质量检验应严格按照合同约定的检验频率和质量检验标准同步进行，检验项目包括()。

单侧壁导坑法，侧壁导坑宽度一般不宜超过()倍洞宽。

管道做功能性试验，下列说法错误的是()。

在燃气、热力管道上开孔而又确实无法满足与焊缝之间的距离要求时，应对以开孔中心为圆心、1．5倍开孔直径为半径的圆中所包容的全部焊缝进行()检测。

《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》规定，工程竣工验收备案的工程质量评估报告应由()提出。

在松软含水地层、施工条件困难地段修建隧道，且地面构筑物不允许拆迁，宜先考虑()

关于盾构法隧道现场设施布置的手法，正确的有()。

盾构衬砌环类型包括()。

关于玻璃体积血错误的是

母体LD50与胎仔最小致畸作用剂量之比是

赤白痢疾，或食积内停，脘腹胀满，大便秘结，舌苔黄腻，脉沉实者，治宜选()

国务院卫生行政部门负责全国医疗机构的监督管理工作。()

设备工程设计进度计划主要包括()。

关于建筑幕墙预埋件安装的做法，正确的有()。

和解和整顿是法院依法裁定宣告企业破产之前的一种重要程序,又称()。

急行跳高的完整动作是由助跑、起跳、落地三个基本环节组成的，()

下列说法中，正确的一项是()。