首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
某建筑工程公司(甲方)2018年4月20日与某房地产开发公司(乙方)签订了新建商业大厦地下室及裙楼的施工合同,乙方编制的施工方案和进度计划已获得甲方聘请的监理工程师批准,甲方也在批准书上签字、盖章。该工程的基坑采取机械大开挖施工,施工方案规定,乙方可租赁一
某建筑工程公司(甲方)2018年4月20日与某房地产开发公司(乙方)签订了新建商业大厦地下室及裙楼的施工合同,乙方编制的施工方案和进度计划已获得甲方聘请的监理工程师批准,甲方也在批准书上签字、盖章。该工程的基坑采取机械大开挖施工,施工方案规定,乙方可租赁一
admin
2020-12-08
38
问题
某建筑工程公司(甲方)2018年4月20日与某房地产开发公司(乙方)签订了新建商业大厦地下室及裙楼的施工合同,乙方编制的施工方案和进度计划已获得甲方聘请的监理工程师批准,甲方也在批准书上签字、盖章。该工程的基坑采取机械大开挖施工,施工方案规定,乙方可租赁一台斗容量为1m
3
的反铲挖掘机施工。合同约定当年5月11日工程开工,5月20日土方工程完工。在实际施工中发生了如下事件,乙方均提出索赔。
事件1:因乙方租赁的挖掘机大修,晚开工2天,造成人员窝工50个工日。乙方提出工期延期2天、支付50个工日人工费的索赔要求。
事件2:开挖基坑时发现文物,为保障文物挖掘工作,现场停工15天。乙方提出工期延期25天、支付相应的工人窝工费用。
事件3:6月3日当地出现了异常恶劣的气候条件,导致停工3天。乙方提出工期顺延和费用索赔。
关于事件1中工期和人工费索赔的说法,正确的是( )。
选项
A、延期开工属于建设单位的责任
B、延期开工属于施工单位的责任
C、延期开工属于监理单位的责任
D、延期开工属于不可预见的原因造成的
答案
B
解析
此题考察建筑工程施工合同管理有关内容。因乙方租赁的挖掘机大修,晚开工2天属于延迟开工,属于施工单位的原因。
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/c9A1FFFM
本试题收录于:
建筑与房地产经济专业知识与实务题库中级经济师分类
0
建筑与房地产经济专业知识与实务
中级经济师
相关试题推荐
《商业银行法》规定,商业银行流动性负债余额与流动性资产余额的比例()。
法院按法定手续到某银行支行查询某贸易公司的存款状况,该行某业务员因与该贸易公司保持着很好的业务关系,闻讯后立即告知该贸易公司。此行为违反了()规定。
商业银行不得从事()业务,但国家另有规定的除外。
商业银行的代理业务不包括()。
根据《中华人民共和国刑法》的规定,下列行为中,属于行为人实施了利用信用证进行诈骗的行为有()。
一笔借款合同可以选择多种还款方式。()
根据《中华人民共和国合同法》的规定,下列表述错误的是()。
一方当事人在紧迫或缺乏经验的情况下而订立的明显对自己有重大不利的合同属于因欺诈而订立的合同。()
随机试题
逃汇罪
女性,61岁,左半结肠癌根治术后5天,仍未排气,且伴严重腹胀,无肠鸣音,诊断为肠梗阻。考虑其肠梗阻的类型为
考虑其原因最有可能是下列哪项损伤有关下列骨折中,哪项是错误的
脊髓灰质炎后遗症外科手术治疗的原则包括下列哪些
患者,男,30岁。1周来发热伴鼻出血,查体见皮肤散在瘀斑,胸骨有压痛,肝脾肋下均未触及。化验Hb85g/L,白细胞12×109/L,血小板32×109/L,骨髓增生极度活跃,红系和巨核细胞受抑,骨髓中多数细胞的胞质内可见Auer小体和粗大颗粒,核仁明显,P
肾综合征出血热潜伏期一般为
评价企业长期偿债能力的指标有()。
双方签署的监理合同内写明的合同金额,是指( )的酬金。
处理个人与他人的关系,关键要处理好()
算法的时间复杂度是指
最新回复
(
0
)