首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某施工总承包单位于2008年5月与某公司签订了框架剪力墙办公楼工程的施工合同。该工程建筑面积28350m2,地上22层,地下2层。施工单位编制的施工组织设计和进度计划已获监理工程师批准。2008年6月24日,工程正式开工,地下连续墙工程由分包商进行施工。在
某施工总承包单位于2008年5月与某公司签订了框架剪力墙办公楼工程的施工合同。该工程建筑面积28350m2,地上22层,地下2层。施工单位编制的施工组织设计和进度计划已获监理工程师批准。2008年6月24日,工程正式开工,地下连续墙工程由分包商进行施工。在
admin
2010-03-30
28
问题
某施工总承包单位于2008年5月与某公司签订了框架剪力墙办公楼工程的施工合同。该工程建筑面积28350m
2
,地上22层,地下2层。施工单位编制的施工组织设计和进度计划已获监理工程师批准。2008年6月24日,工程正式开工,地下连续墙工程由分包商进行施工。在实际施工过程中发生了以下事件。
事件一:在开挖过程中,遇到砂土层,监理工程师于2008年6月30日下停工令,其后进行地质复查;2008年7月4日接到监理工程师下达的复工令,要求2008年7月5日复工。
事件二:因分包商施工的地下连续墙出现质量问题,拖延工期5d,影响了施工的正常进行。
事件三:2008年7月25日至?月28日,由于当地出现罕见暴雨迫使工程暂停,造成人员窝工20个工作日。
(注:以上事件均发生在关键线路上。)
[问题]
选项
答案
工期索赔成立。 [理由] 地质条件原因造成工期拖延的责任在于建设单位(不是承包单位的原因造成的,根据监工程师—下达的停工令停工),所以该项事件的工期索赔成立。
解析
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/bMLPFFFM
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库二级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
[背景资料]某高等级公路全长50.8km,路面结构为沥青混凝土,路面宽度25m,设计车速120km/h。采用两台摊铺机梯队作业,全封闭施工。本工程于某年某月某日建成通车,通车不久,发现在K8+250~K9+580段有行车抖动、跳车等现象
热拌沥青混凝土路面施工时,应按施工技术规范要求的频率认真作好各种原材料的检验外,还应作下列()试验工作。
常用的爆破施工方法中,浅孔深孔爆破发展的方向是()。
导致路基压实度不能满足质量标准要求,甚至局部出现“弹簧”现象的原因是()。
对产生“弹簧土”的路基进行有效治理的措施有()。[2012年10月真题]
破碎机械按结构特征可分为()。
[背景资料]某厂(甲方)与某公路工程公司(乙方)订立了厂区内道路施工合同,同时与某降水公司订立了工程降水合同。甲、乙双方合同规定:采用单价合同,每一分项工程的实际工程量增(或减少)超过招标文件中工程量的10%以上时调整单价;工作B、E、G作业使用
关于沥青路面透层施工的注意事项,叙述正确的有()。
()沥青混凝土搅拌设备集料的加热温度比沥青温度高10~30℃。
SMA沥青路面现场施工应控制的温度有()。
随机试题
Sheneverdreamedof______(被派到国外)forfurtherstudysoon.
30岁孕妇,宫内孕36+4周,妊娠合并糖尿病,控制饮食及三餐前皮下注射R-1分别为16U、8U、12U,餐后2小时血糖值为11.1mmol/L,尿E/C比值为10,对孕妇以下处理错误的是:
强心苷对血管的作用中不包括
腰椎侧位摄影时,中心线的入射点是
下列有关法院赔偿委员会的说法哪些是正确的?()
下列情形中,不适用1年短期诉讼时效的是()。
甲公司向银行贷款,并以所持乙上市公司股份用于质押。根据担保法律制度的规定,该质押合同生效的时间是()。
甲与乙准备进行一个游戏:向空中扔三枚硬币,如果它们落地后全是正面向上或全是反面向上,乙就给甲钱;但若出现两正面一反面或两反面一正面的情况,则由甲给乙钱。乙要求甲每次给10元,那么,从长远来看,甲应该要求乙每次至少给()元才可考虑参加这个游戏。
略。
May8th,2005DearMr.Steele,WearewritinginreplytoyourletterofApril5th,inwhichyouaskedforouradviceconcer
最新回复
(
0
)